Скачать договор подряда на возделывание сх культур

Примерная форма договора на выполнение сельскохозяйственных работ (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор на выполнение сельскохозяйственных работ

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и средствами выполнить комплекс сельскохозяйственных работ на полях Заказчика площадью [ значение ] га, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.

1.2. Комплекс сельскохозяйственных работ включает в себя следующие этапы:

— предпосевная обработка почвы,

— посев [ указать культуры ],

— уход за посевами,

— уборка и транспортировка урожая,

— хранение урожая на складе Подрядчика.

1.3. Материально-технические средства, специальное оборудование и технику в соответствии с установленными объемами и видами работ предоставляет Подрядчик.

1.4. Все расходные материалы, в том числе удобрения, предоставляет Заказчик.

1.5. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ всем установленным стандартам и нормативам.

2. Срок выполнения работ

2.1. Дата начала работ по настоящему договору — [ число, месяц, год ].

2.2. Работы должны быть завершены в срок до [ число, месяц, год ].

Работы считаются выполненными после приемки Заказчиком собранного урожая и подписания Сторонами акта выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно условиям настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ оборудование и технику. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком проведения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. Выделить для проведения работ, указанных в п. 1.2 настоящего договора, квалифицированных специалистов и рабочих соответствующей квалификации.

3.1.3. В течение [ значение ] дней с момента завершения работ, уведомить Заказчика о готовности урожая к сдаче.

3.1.4. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. Обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Производить оплату работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

3.2.2. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

3.2.3. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (собранный урожай), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.4. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Стоимость работ является твердой.

4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ и компенсацию издержек Подрядчика.

4.3. Оплата выполненных работ производится ежемесячно, не позднее [ значение ] числа месяца, следующего за расчетным, согласно Графику оплаты работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

Окончательный расчет производится между Сторонами в день подписания Сторонами акта выполненных работ.

4.4. Оплата выполненных работ производится путем [ вписать нужное, например, перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный при заключении настоящего договора ].

5. Качество работы

5.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

6.2. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [ значение ] % стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [ вписать нужное ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.4. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное — почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

Скачать договор подряда на возделывание сх культур

Баланс группа компаній

Для кого эта статья: для предприятий, которые заключили договор подряда на выращивание сельскохозяйственных культур. Из этой статьи вы узнаете: как оформить факт предоставления услуг по выращиванию сельхозпродукции, кому в такой ситуации (подрядчику или заказчику) принадлежит выращенная продукция, а также как осуществить расчеты за предоставленные услуги, в том числе выращенной продукцией.

Но бывают ситуации, когда заключение договора аренды невозможно (например, земля находится в государственной или коммунальной собственности и не может быть передана в субаренду).

K-dou18.ru

ТИПОВОЙ ДОГОВОР N ______ контрактации сельскохозяйственной продукции ___________, именуем__ в дальнейшем «Заготовитель», в лице ____________, действующего на основании ________, с одной стороны и ______________, именуем__ в дальнейшем «Производитель», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны заключили настоящий договор, в дальнейшем — «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Производитель обязуется вырастить (произвести) по заказу Заготовителя и передать ему сельскохозяйственную продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Производитель выращивает (производит) следующую продукцию: _____________________________________________________________________.

Договор оказания сельскохозяйственных услуг образец

/ / Конкурсная документация открытого конкурса (по многолетним проектам) на выполнение работ (оказание услуг) по проекту, проводимому в рамках реализации федеральных целевых, государственных и иных программ в сфере образования, воспитания и развития общедоступных образовательных ресурсов.

Образец.

Договор о совместной деятельности по производству с/х продукции

Оценить Отзывов:0 Просмотров:4867 Голосов:0 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ДОГОВОР о совместной деятельности г. _______________ «___»____________ 20___ г.

________________________________________, именуемое в дальнейшем (наименование предприятия) Участник 1, в лице ____________________________________, действующего (должность, ф.и.о.) на основании ____________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем (наименование предприятия) Участник 2, в лице ____________________________________, действующего (должность, ф.и.о.) на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Участники обязуются путем объединения имущества и усилий совместно действовать в целях создания, развития и эксплуатации производственных мощностей

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции (вариант 1)

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор купли-продажи, договор контрактации». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции _____________________________________________________________ (далее (наименование организации) по тексту — Производитель) в лице _______________________________________ ________________________________________________________________________, (должность, фамилия, инициалы) действующего(щей) на основании __________________________________________ (Устава, Положения, _______________________________________________________, с одной стороны, доверенности

Договор оказания услуг по сельхозработам

Срок ответа на претензию – десять календарных дней с момента ее получения. 5.2. В случае не достижения согласия, спорные вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда Белгородской области. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору вызвано форс-мажорными обстоятельствами, каковыми стороны признают: наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, войны, моратории, решения правительства и других государственных органов об эпидемии различных форм, ограничивающие ведение операций и выполнения условий настоящего договора, составляющих предмет настоящего договора или сопутствующих ему.

6.2. Во избежание нанесения вреда комбайнам, заблаговременно предупредить полномочного представителя Исполнителя о наличии на поле геодезических знаков, элементов газопроводов,

Получить полный текст 3.3.

При этом сумма Заявки определяется произведением площади, подлежащих обработки полей и показателями, указанными в п.4.1. настоящего Договора. 4.3. Участник 1», с одной стороны, и в

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции (вариант 4)

Производителем может быть юридическое лицо, выращивающее сельскохозяйственную продукцию, или гражданин, занимающийся таким видом предпринимательской деятельности, в т.ч. глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Договор оказания услуг по сельхозработам

Приказом Минобразования России от 10.07.2003 N 2994) (формат RTF

Агро корзина
Договор оказания услуг, работ
Договор оказания услуг образец (типовая форма)
договора по типам
Договор оказания сельскохозяйственных услуг
Договор на выполнение сельскохозяйственных работ

Договор оказания сельскохозяйственных услуг 2.2.3. В случае обнаружения недостатков выполненной работы в кратчайшие сроки устранить эти недостатки. Срок для устранения недостатков оговаривается Сторонами в дополнительном соглашении.

Договор на выполнение сельскохозяйственных работ К существенным условиям договора оказания услуг относятся условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги (п. 1 ст. 779 Внимание ГК РФ), т.е.:

Предмет договора возмездного оказания услуг (согласно ст.

Договор на выполнение сельскохозяйственных работ

alishavalenko.ru

Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору вызвано форс-мажорными обстоятельствами, каковыми стороны признают: наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, войны, моратории, решения правительства и других государственных органов об эпидемии различных форм, ограничивающие ведение операций и выполнения условий настоящего договора, составляющих предмет настоящего договора или сопутствующих ему.6.2.

Договор оказания сельскохозяйственных услуг Предоставить Исполнителю на дату заключения Договора картографическую схему полей, подлежащих уборке техникой Исполнителя.

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

Тип документа: Договор подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 15,9 кб

Обычно заключается между производителем сельхозпродукции и заготовительной или торгующей организацией.

Предмет договора

Главным предметом договора является продукция, которую Хозяйство обязуется, доставить и продать Заготовителю согласно определенному договору в:

принять продукцию в срок и в полном объеме с оплатой;
обеспечить хозяйственно-действующими ГОСТами, техусловиями и кондициями, правилами приемки и оценки продукции и расчетов за нее;
предоставить хозяйству аванс и тару под продукцию.

Обязанности и права сторон

Нарушение договорных обязательств тянет за собой имущественную ответственность. Пеня Хозяйству насчитывается за просрочку, недоставку продукции в ассортименте. Заготовители имеют пеню за отказ от приемки продукции в ассортименте и в сроки. Большое превышение в сроках тянет уже на штрафные санкции. А если не принята скоропортящаяся продукция, Заготовитель оплачивает ее стоимость. Независимо от уплаты пени и штрафа виноватая сторона возмещает пострадавшей убытки.

Если условия Договора не были выполнены в силу стихийного бедствия или по вине Заготовителя, хозяйство освобождается от ответственности. А все спорные вопросы решаются в законодательном порядке.

Бланк договора контрактации сельскохозяйственной продукции

Образец договора контрактации сельскохозяйственной продукции (заполненный бланк)

Скачать Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

Договор контрактации сельскохозяйственной продукции №

1. Предмет договора

1. Производитель обязуется произвести и передать Заготовителю, а Заготовитель принять и оплатить сельскохозяйственную продукцию в количестве, ассортименте и качестве, в сроки и по ценам согласно приложениям к договору, являющимся его неотъемлемой частью.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заготовитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выдачу Производителю денежного аванса в размере % от стоимости продукции в срок до « » года.

2.1.2. Принять в обусловленные Договором сроки и оплатить указанную продукцию в установленном порядке;

2.2. Производитель обязуется:

2.2.1. Поставить товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему;

2.2.2. Передать Заготовителю все сертификаты и иные документы на передаваемую продукцию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. Тару, необходимую для упаковки продукции, предоставляет Производитель.

2.4. Транспорт, необходимый для доставки продукции на склад Заготовителя, предоставляет Заготовитель.

2.5. Транспортные расходы относятся на Заготовителя.

2.6. Способ, сроки, ассортимент и объем поставки каждой партии продукции определяются Сторонами в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.7. Обязательство Производителя по передаче продукции Заготовителю считается выполненным с момента получения товара перевозчиком, подтвержденного печатью в транспортной накладной о принятии продукции к перевозке, печатью в товарной накладной и другими необходимыми документами.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. За просрочку поставки в установленные договором сроки Производитель оплачивает Заготовителю пеню в размере % за каждый день просрочки. При просрочке свыше дней начисление пени прекращается и производитель уплачивает Заготовителю помимо пени штраф в размере % стоимости несданной в срок продукции, в том числе и по отдельным наименованиям продукции, указанных в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Производитель освобождается от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если они не были выполнены вследствие непреодолимой силы или по вине Заготовителя.

3.3. За отказ от приемки продукции, предъявленной Производителем к сдаче, в соответствии с настоящим Договором и по согласованному Сторонами графику либо за просрочку ее приемки Заготовитель уплачивает Производителю штраф в размере % от стоимости не принятой или принятой с просрочкой продукции и возмещает убытки, понесенные Производителем. В случае необоснованного отказа от приемки скоропортящейся продукции Заготовитель помимо штрафа оплачивает Производителю полную стоимость продукции;

3.4. За несвоевременную оплату принятой продукции Заготовитель уплачивает Производителю за каждый день просрочки пеню в размере % от стоимости принятой продукции. При просрочке свыше дней начисление пени прекращается, и Заготовитель уплачивает Производителю сверх начисленной пени штраф в размере % от несвоевременно выплаченной суммы;

3.5. При неправильном определении количества, качества принятой продукции Заготовитель перечисляет Производителю недоплаченную сумму с начислением на нее 9% годовых.

3.6. Независимо от уплаты пени, штрафа виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные в результате нарушения договора убытки.

3.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

4. Условия расторжения договора

4.1. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон. Существенными нарушениями договора являются:

4.1.1. Нарушения Производителя:

— передача продукции ненадлежащего качества;

— неоднократные нарушения сроков поставки продукции.

4.1.2. Нарушения Заготовителя:

— неоднократные нарушения сроков оплаты продукции;

— неоднократные нарушения сроков приемки продукции.

4.2. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.

5. Форс-мажор

5.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору, если она докажет, что нарушение Договора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (в частности: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, аварийная остановка производства, неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, повышенная влажность воздуха, штормовой ветер), забастовка, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора), факт наступления которых должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно известить другую Сторону, и несет риск убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия с помощью переговоров в претензионном порядке.

6.2. Претензии высылаются почтовым отправлением и дублируются средствами факсимильной связи.

6.3. При не достижении согласия споры решаются в третейском суде при Торгово-промышленной палате Самарской области.

7. Сроки действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » года.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Условия Договора могут быть изменены только по обоюдному согласию сторон.

8.2. Изменение оформляется Дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.

8.3. Соглашение составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Прочие условия

9.1. Стороны обязуются хранить конфиденциальность в отношении всех условий настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему.

9.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи с факса Поставщика на факс Покупателя и наоборот.

9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в этой связи считаются недействительными.

Скачать договор подряда на возделывание сх культур

Договор
на выполнение сельскохозяйственных работ

г. _______________ «__»____________ _____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
(должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _______________________________________________________, действующ__
(должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________________, с другой
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить сельскохозяйственные работы, указанные в задании Заказчика, являющемся приложением к настоящему Договору (Приложение N ___), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
В задании Заказчика должны быть указаны все виды работ, подлежащих выполнению Исполнителем, сроки выполнения конкретных работ и особенности их выполнения.
1.2. Дата начала выполнения работ: «___»__________ _____ г., дата окончания выполнения работ: «___»__________ _____ г.
1.3. Работы выполняются на территории Заказчика, расположенной по адресу: _______________________________________, общей площадью _________.
1.4. Технические и иные вспомогательные средства для выполнения сельскохозяйственных работ предоставляются ________________________.
В случае если средства предоставляет Заказчик, то Подрядчик обязан вернуть данные средства в том виде, в котором они были ему переданы, с учетом нормального износа.
1.5. Подрядчик может (не может) привлекать к исполнению Договора третьих лиц.
В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц он несет ответственность перед Заказчиком за действия либо бездействие этих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить беспрепятственный проход и проезд Подрядчику (и привлекаемым им лицам) к месту выполнения работ.
2.1.2. Обеспечить Подрядчика всеми необходимыми средствами (в случае если Заказчик обязан предоставить данные средства).
2.1.3. В течение ____________ со дня представления акта, указанного в пп. 2.2.2 настоящего Договора, принять выполненные работы по акту выполненных сельскохозяйственных работ, представленному Подрядчиком, подписать его и оплатить работу Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. В случае обнаружения недостатков выполненных работ представить мотивированный отказ от принятия работы Исполнителя и дать Подрядчику срок на их устранение.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить сельскохозяйственные работы в сроки, указанные в задании Заказчика, в соответствии с установленными Заказчиком требованиями.
2.2.2. В течение ___________________ с момента окончания работ представить на подпись Заказчику акт выполненных сельскохозяйственных работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).
2.2.3. В случае обнаружения недостатков выполненной работы в кратчайшие сроки устранить эти недостатки.
Срок для устранения недостатков оговаривается Сторонами в дополнительном соглашении.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполненных работ составляет ________ (_____________________) рублей.
3.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение _________________ после подписания им акта выполненных сельскохозяйственных работ следующим способом: __________________________________________.

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором порядке.
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого фактические убытки в полном объеме.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________.
5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента подписания их обеими Сторонами.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Заказчик: ____________________ ИНН/КПП ____________________
Адрес: _________________________________________________________
Телефон: _________________ Электронный адрес: __________________
Банковские реквизиты: __________________________________________
6.2. Подрядчик: ____________________ ИНН/КПП ___________________
Адрес: _________________________________________________________
Телефон: _________________ Электронный адрес: __________________
Банковские реквизиты: __________________________________________

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

7.1. Акт выполненных сельскохозяйственных работ (Приложение N __).
7.2. Задание Заказчика (Приложение N __).

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:
______________/_______________ _______________/____________

Договор на оказание услуг по уборке сельскохозяйственных культур

на оказание услуг по уборке сельскохозяйственных культур

г. Белгород «___» _______ 2016 г.

Акционерное общество «Белгородские молочные фермы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», ________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг (выполнению работ) по уборке сельскохозяйственных культур принадлежащей Исполнителю спецтехникой, согласно условиям настоящего Договора и Заявок Заказчика.

1.2. Исполнитель оказывает услуги зерноуборочным комбайном марки _______________________________________ в количестве ___________________________ единиц.

1.3. Срок начала и окончания работ, а также площадь подлежащих уборке полей, место нахождение полей, подлежащих уборке и их границы указывается Заказчиком в Заявке. Заявка Исполнителю направляется по мере созревания культур. Сроки начала и окончания работ могут корректироваться по срокам созревания, подлежащих уборке культур, вследствие воздействия непреодолимой силы, а так же в случаях, когда задержка произошла по вине Заказчика. О дате оказания услуг Заказчик письменно уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.

1.4. Заказчик направляет Исполнителю заявку в письменном виде посредством факсимильной связи по факсу указанному в приложении или по почте заказным письмом или нарочно.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнять уборочные работы качественно с малыми потерями (для этих целей представители Сторон обеспечивают настройку комбайнов на требуемые характеристики работ и дают соответствующие указания комбайнерам), а так же с соблюдением следующих условий:

— сорность зерна в бункере не должна превышать 5%;

— общие потери зерна за одним комбайном при уборке зерновых культур не должны превышать 3%;

— соблюдать следующие критерии уборки сельскохозяйственных культур на полях Заказчика:

Уборка озимой пшеницы, ячменя

Уборка кукурузы на зерно

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 6 км/час;

— обязательное наличие на уборочной технике стеблеподъемников;

— высота среза при уборке не выше 10 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 4 км/час;

— высота среза при уборке не выше 5 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 7 км/час;

— высота среза корзинок подсолнечник не менее 60 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

— скорость движения зерноуборочного комбайна не должна превышать 5 км/час;

— высота среза при уборке не выше 15 см;

— простой по причине поломки комбайна не должен превышать 2 (два) часа.

2.1.2. Обеспечить своевременный выход (не позднее сроков, указанных в п. 1.3 Договора) на поле исправной, готовой к выполнению работ техники, укомплектованной исправным оборудованием, принадлежностями, в соответствии с данными технических характеристик, паспортов, инструкций и требований об охране окружающей среды, прошедшей технический осмотр и имеющей полис ОСАГО.

2.1.3. Обеспечить сервисное, техническое обслуживание, а так же необходимый текущий ремонт участвующей в выполнении работ техники своими силами и за свой счет, включая ее ремонт в случае выхода из строя.

2.1.4. Незамедлительно извещать Заказчика о возникновении всех непредвиденных обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному выполнению работ, включая смещение сроков проведения сельскохозяйственных работ в зависимости от погодных условий в местах проведения работ.

2.1.5. До начала выполнения работ предоставить Заказчику список сотрудников, работающих на зерноуборочных комбайнах на полях Заказчика, с указанием ФИО, марки комбайна, а так же иных характеристик, позволяющих идентифицировать конкретный комбайн и его бункерный вес.

2.1.6. Обеспечить сохранность грузов, имущества Заказчика и его целостность при оказании услуг по настоящему Договору.

2.1.7. Осуществлять предрейсовый осмотр водителей и технический осмотр зерноуборочной техники.

2.1.8. За свой счет обеспечить доставку зерноуборочных комбайнов к месту проведения работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.9. Своими силами и за свой счет подготовить место стоянки комбайнов, обеспечить их сохранность, а так же противопожарную безопасность во время уборки на полях в соответствии с требованиями Госпожарнадзора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю на дату заключения Договора картографическую схему полей, подлежащих уборке техникой Исполнителя.

2.2.2. Не позднее 2-х рабочих дней до начала уборочных работ исключить наличие на полях посторонних предметов, которые могут привести к порче комбайнов. Во избежание нанесения вреда комбайнам, заблаговременно предупредить полномочного представителя Исполнителя о наличии на поле геодезических знаков, элементов газопроводов, водопроводов, других коммуникаций предметов, находящихся в зоне выполнения работ, с их обозначением на картографической схеме, указанной в п. 2.2.1. настоящего Договора.

2.2.3. За счет Исполнителя обеспечить заправку техники Исполнителя топливом в объемах соответствующим нормам расходов (на основании лимитно-заборной ведомости), установленным для данного вида техники при выполнении обусловленных настоящим договором работ.

2.2.4. Лица, наделенные полномочиями со стороны Заказчика, каждую смену производят соответствующие отметки в лимитно-заборной карте, где указывается объем заправки топливом.

2.2.5. Предоставить необходимое количество транспортных средств для отвоза намолоченной комбайнами продукции.

2.2.6. Заказчик за свой счет обеспечивает сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги на территории Заказчика, помещениями с приемлемыми бытовыми условиями для проживания и трехразовым питанием.

2.2.7. Обеспечить учет намолота продукции комбайнами Исполнителя, работу по уборке и взвешиванию убранной продукции на весовых и зернотоках.

2.2.8. Своевременно оплачивать выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора.

2.3. Общие обязанности Сторон:

2.3.1. В ходе уборочных работ уполномоченные представители Заказчика и Исполнителя обязаны вести ежедневный совместный учет количества урожая, поступившего на весовую Заказчика от уборочной техники (комбайнов) Исполнителя. Учтенный урожай указывается в соответствующем Табеле учета и должен быть подписан обеими Сторонами.

2.3.2. В течение одного календарного дня после окончания выполнения работ на каждом из полей, Стороны подписывают Акт о завершении работ на поле с указанием наименования убранной сельскохозяйственной культуры, убранной площади и валового сбора урожая. Так же в Акте указываются данные, позволяющие идентифицировать комбайны, работавшие на полях в конкретный день и ФИО работавших на них комбайнеров.

2.3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения всего объема работ, на основании ежедневных Актов о завершении работ, подписать итоговый Акт выполненных работ.

2.3.4. В случае отказа Исполнителя от подписания указанных в п. 2.2.2. и 2.3.2. актов Заказчиком делается отметка в соответствующем акте приемки выполненных работ с изложением причин отказа.

3.1.За выполненные по настоящему договору работы Заказчик рассчитывается с Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно следующего расчета:

Цена за 1 (одну) фактически убранную тонну каждого вида сельскохозяйственной культуры на полях Заказчика

ГСМ за счет исполнителя

3.2.Основанием к итоговому расчету служит подписанный обеими сторонами итоговый акт выполненных работ (оказанных услуг), счет-фактура или иные финансово-отчетные документы предъявляемые Исполнителем для оплаты за выполненные работы (оказанные услуги).

3.3. Оплата производится после окончания уборки каждой сельскохозяйственной культуры в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) обеими Сторонами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение договорных обязательств Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору, в том числе времени и сроков уборки сельскохозяйственных культур, установленных настоящим Договором и Заявками Заказчика, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1% от суммы Заявки за каждый день просрочки обязательства по договору. При этом сумма Заявки определяется произведением площади, подлежащих обработки полей и показателями, указанными в п.4.1. настоящего Договора.

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ (оказанных услуг), Исполнитель имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки обязательства по Договору.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения посевов на полях, переданных под уборку, равно как и собранной Продукции несет Исполнитель до момента ее передачи Заказчику.

4.5. В случае если Исполнитель не приступает к выполнению заявки в сроки, указанные в Заявке, или отказывается от ее исполнения, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ/оказания услуг. Исполнитель в данном случае обязан возместить Заказчику все убытки, в том числе и упущенную выгоду, вызванные привлечением третьих лиц и неисполнением заявки, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком данного требования Исполнителю.

4.6. В случае если Исполнитель приступил к выполнению работ без наличия у него картографических схем полей, указанных в п. 2.2.1. и 2.2.2. настоящего Договора, если Исполнитель приступил к работе без согласования с Заказчиком условий, предусмотренных в указанных пунктах, а так же в случае, если Исполнителем не предоставлены возражения и замечания по указанным схемам, Стороны согласовали, что с момента начала выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору, все неблагоприятные последствия, связанные и исполнением Договора, а также риски, в том числе материальные и финансовые, относятся на Исполнителя.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – десять календарных дней с момента ее получения.

5.2. В случае не достижения согласия, спорные вопросы передаются на разрешение Арбитражного суда Белгородской области.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору вызвано форс-мажорными обстоятельствами, каковыми стороны признают: наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, войны, моратории, решения правительства и других государственных органов об эпидемии различных форм, ограничивающие ведение операций и выполнения условий настоящего договора, составляющих предмет настоящего договора или сопутствующих ему.

6.2. В случае если, форс-мажорные обстоятельства длятся более 30 календарных дней, сторона, для которой сложились невозможные исполнения обязательств, имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив другую сторону за 10 календарных дней и рассчитавшись по имеющейся задолженности перед другой стороной.

6.3. В случае несоблюдения сроков уведомления другой стороной, сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обстоятельств, утрачивает право на освобождение от ответственности по настоящему пункту.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все приложения к настоящему Договору, согласованные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу лишь в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.6. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКИЗИТЫ СТОРОН