Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда - Юридическое бюро Advokat-Popov.Ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

ПРЕТЕНЗИЯ (о возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами) на сумму___ рублей

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта, которому

адресована претензия, название

должности и Ф.И.О. руководителя)

(полное наименование, почтовый адрес, ИНН

хозяйствующего субъекта — заявителя

претензии, название должности

и Ф.И.О. руководителя)

Исх. N ___________

«__»________ ____ г.

(о возврате суммы неосновательного обогащения

и уплате процентов за пользование

чужими денежными средствами)

на сумму _____________ рублей

Между нашими организациями заключен договор поставки ___ _________________________________ (наименование продукции) N ___ от «__»_________ ___ г.

Срок поставки всей партии _______________ (наименование продукции) — «__»_________ ____ г. (п. ___ договора).

Срок оплаты поставленной партии ______________________ (наименование продукции) — «__»________ ____ г. (п. _ договора).

Общая сумма договора поставки составляет _______ рублей.

В срок, установленный договором, наша организация (покупатель) перечислила на расчетный счет поставщика платежным поручением от N __ от «___»________ ____ г. _________ рублей.

В результате счетной ошибки перечислено на ______ рублей больше, чем предусмотрено договором (п. __ договора).

Излишне оплаченная сумма _____________ рублей не была возвращена вашей организацией на расчетный счет покупателя, что подтверждается выписками из банковского счета N _______ в банке ______________________ за период с «___»________ ____ г. по «___»_________ ____ г.

Таким образом, поставщик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел и сберег принадлежащие истцу денежные средства и, согласно ст. 1102, 1107 и 395 ГК РФ, обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить начисленные на нее проценты за пользование чужими денежными средствами с того времени, когда поставщик узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств. Временем, когда поставщик узнал или должен был узнать о неосновательности получения им денежных средств, следует считать день отражения операции по зачислению излишне оплаченной нами суммы на расчетный счет поставщика в выписке из его банковского счета, т.е. «___»__________ ____ г., что подтверждается справкой банка ______________________________ (наименование) от «___»___________ ____ г.

Расчет суммы претензии:

Сумма неосновательного обогащения _______________ рублей.

Ставка рефинансирования в период с __________________ по _________________ — ___%.

Проценты за период с ______________ по _______________ — ________________________________________________________.

Общая сумма претензии составляет ________________ рублей.

Договором поставки N ____ от «__»__________ ____ г. предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров (п. __ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.

На основании изложенного, руководствуясь п. ____ договора поставки N __ от «__»_______ ____ г., 1102, 1107 и 395 ГК РФ, прошу в срок, установленный договором для ответа на претензию, добровольно перечислить сумму претензии _____________ рублей на наш расчетный счет N ___________________________ в банке ____________________________________________ (указать полные банковские реквизиты заявителя претензии).

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок наша организация будет вынуждена обратиться с иском в арбитражный суд в установленном порядке.

1. Копия договора поставки N __ от «__»_______ ___ г. — на __ стр.;

2. Копия платежного поручения от «__»_______ ____ г. N __ — на _ стр.;

3. Выписки из банковского счета заявителя претензии в банке _________________________________ (наименование) за период с «__»_________ ___ г. по «__»_________ ___ г. — на ___ стр.;

4. Копия справки банка __________________ (наименование) от «___»_______ ____ г., подтверждающая дату зачисления излишне оплаченной суммы на расчетный счет поставщика, — на ___ стр.;

5. Другие доказательства по существу претензии.

«___»___________ ____ г.

По вопросам составления претензий, исковых заявлений, договоров, дополнительных соглашений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел. 8 (919) 722-05-32

Претензия о взыскании неосновательного обогащения

Образец

______________________________________________________
[наименование потерпевшего, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

______________________________________________________
[наименование приобретателя, ОГРН, ИНН, место нахождения, телефон, адрес электронной почты и иные реквизиты]

Исх. _______________________________
[номер исходящего сообщения, дата документа]

_____________ г. [дата заключения договора] между _____________ [наименование потерпевшего] и _____________ [наименование приобретателя] был заключен договор аренды помещения _____________ [номер договора и его наименование] (далее по тексту — Договор).

Согласно пункту _____________ [номер пункта] Договора арендатор обязан вносить арендную плату в размере _____________ (_____________) рублей [размер арендной платы] в срок _____________ [Число месяца].

Вместе с тем в связи с _____________ [указать обстоятельства] указанный Договор был признан незаключенным, что подтверждается _____________ [указать обстоятельства].

Во исполнение Договора до признания его незаключенным _____________ [наименование потерпевшего] была перечислена _____________ [наименование приобретателя] арендная плата в размере _____________ (_____________) рублей [указать сумму], что подтверждается _____________ [указать документы].

Объект аренды _____________ [наименование потерпевшего] от _____________ [наименование приобретателя] не передавался. Следовательно, _____________ [наименование приобретателя] без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел _____________ (_____________) рублей [указать сумму] за счет _____________ [наименование потерпевшего].

Согласно ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Согласно п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии с п. 3 ст. 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

На основании вышеизложенного _____________ [наименование потерпевшего] требует в течении _____________ [срок по договору или закону] с момента получения настоящей претензии:

  1. возвратить сумму неосновательного обогащения в размере: _____________ [размер задолженности];
  2. оплатить неустойку по договору (в случае если неустойка предусмотрена договором или законом).

Реквизиты для перечисления денежных средств:

_____________ [указать банковские реквизиты потерпевшего]

В случае отсутствия оплаты в указанный срок _____________ [наименование потерпевшего] в свою очередь будет вынуждено обратиться в _____________ [наименование арбитражного суда] для взыскания указанной суммы, при этом сумма увеличится на сумму государственной пошлины, оплаты работы адвоката (представителя).

Мирное урегулирование данного вопроса сэкономит Ваше время и деньги.

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 7501-7750
  • Форма: Требование (претензия) заказчика о возврате подрядчиком суммы неосновательного обогащения по договору подряда

__________________________________________
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
адрес: __________________________________,

от _______________________________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
адрес: __________________________________,
телефон: _____________, факс: ___________,
адрес электронной почты: _________________

Требование (претензия)
о возврате суммы неосновательного
обогащения по договору подряда

«__»__________ ____ г. между __________________________________________
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
(далее — Подрядчик) и ____________________________________________ (далее —
(Ф.И.О. или наименование заказчика)
Заказчик) заключен договор подряда N ______ (далее — Договор) на выполнение
Подрядчиком следующих работ по поручению Заказчика:
— _________________________________________________________;
— _________________________________________________________.
Согласно п. __ Договора Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в срок до «___»_______ ____ г., а Заказчик обязуется эти работы принять и уплатить причитающуюся сумму в размере ___________________ (________________) рублей.
В соответствии с п. ____ Договора Заказчик перечислил в адрес Подрядчика сумму аванса в размере __________________ (_________________), что подтверждается ______________________________________.
Между тем Подрядчик свои обязательства по Договору не исполнил.
Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
В силу п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.
На основании вышеизложенного, требуем в течение ____ (_______) рабочих дней с даты получения настоящего требования возвратить Заказчику неосновательно приобретенные ______ (_________) рублей. Указанные денежные средства просим возвратить на счет Заказчика по следующим банковским реквизитам:
ИНН/КПП _____________________/_____________________________,
р/с _________________________ в ___________________________,
БИК ______________________.
В случае полного или частичного неисполнения настоящего требования (претензии) будем вынуждены обратиться в суд за защитой своих прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_____________________ ________________/________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Как правильно составить и подать претензию о возврате неосновательного обогащения?

Неосновательное обогащение возникает в случае незаконных действий одного лица по отношению к другому.

Все полученное незаконным способом имущество подлежит возврату на основании претензии.

Понятие и причины возникновения неосновательного обогащения

Под неосновательным обогащением понимается приобретение имущества или денег за счет другого лица без договора по этому поводу или без оснований по закону.

Неосновательное обогащение может возникнуть по вине:

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

  • Москва: +7 (499) 110-86-72 .
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 245-61-57 .
  • Регионы: 8 (800) 600-36-07 .
  1. Третьих лиц (например, работнику была зачислена зарплата по ошибке, и банк перевел деньги не тому получателю).
  2. Потерпевшего (например, если тот перечислил арендную плату без соответствующего договора).
  3. Получателя имущества (например, при получении им повторной платы за товар).

Законодательно различают такие формы обогащения:

  1. Через сбережение имущества (например, если за покупателя по ошибке произвел оплату другой человек).
  2. Через приобретение имущества (например, когда поставщик по ошибке отгрузил товар в другой магазин).
  3. Через незаконное приобретение имущественных прав или денежных средств.

Причиной неосновательного обогащения могут быть ошибочные действия сторон, природные катаклизмы, умышленные незаконные действия обогатившегося.

Также после того, как обогатившийся узнал, что имущество приобретено им неосновательно, он отвечает за любую порчу имущества. До этого он может быть привлечен к ответственности только за умышленную порчу.

Формы возврата

Неосновательное обогащение возвращается владельцу в натуре. Если это невозможно, то приобретатель обязан выплатить владельцу полную компенсацию стоимости данного имущества на момент покупки.

На сумму неосновательного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами с того момента, как получатель узнал, что получил средства незаконно, но не вернул их владельцу.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

Случаи, когда неосновательное обогащение не подлежит возврату

Гражданский кодекс в ст. 1109 содержит перечень случаев, при которых имущество не подлежит возврату:

  1. Если речь идет о выплатах по обязательствам по окончании срока исковой давности.
  2. Имущество, переданное в счет исполнения обязательств, до наступления срока исполнения (внесена предоплата до подписания договора).
  3. Зарплата, пенсии, стипендии, пособия, алименты и пр. выплаты, перечисленные в качестве средства существования, если их перечисление не было следствием недобросовестности гражданина или счетной ошибки.
  4. Деньги или иное имущество, если их получатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало о том, что обязательство отсутствует или предоставило их в благотворительных целях.

Доказать отсутствие обстоятельств неосновательного обогащения должен получатель денег или имущества, если он не считает, что оно было получено незаконно.

Как и куда подавать претензию

Для того чтобы вернуть неосновательное обогащение, используются два механизма:

  1. Претензионный порядок.
  2. Судебный порядок.

Претензия о возврате неосновательного обогащения передается лично руководству компании, в секретариат или канцелярию. При этом второй экземпляр документа собственник забирает себе с отметкой о получении.

Альтернативным способом отправки претензии является передача ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

На рассмотрение претензии второй стороне дается разумный срок. Он не установлен законодательно, но обычно составляет не более 30 дней. Далее допускается несколько вариантов:

  1. Обогатившийся соглашается с требованиями и передает имущество.
  2. Он предоставляет официальный ответ, в котором излагает свое видение ситуации. Если ответ не удовлетворяет собственника, то он вправе направить повторную претензию или обратиться в суд.
  3. Обогатившийся отказывается вернуть имущество или не предоставляет официального ответа в отведенные ему сроки. В этом случае единственным вариантом для собственника становится обращение в суд.

Как подготовить претензию

Претензия составляется в свободной форме и содержит такие сведения:

  1. Наименование собственника имущества и его реквизиты (ОГРН, ИНН, адреса, телефон, электронная почта и прочие) или ФИО собственника в статусе физического лица.
  2. Наименование приобретателя и его реквизиты (ОГРН, ИНН, адреса, телефон, электронная почта и прочие) или ФИО приобретателя в статусе физического лица.
  3. Наименование документа: претензия.
  4. Обстоятельства произошедшего: почему собственник считает, что имущество было получено второй стороной без законных оснований со ссылкой на заключенный договор и законодательство.
  5. Требования собственника о возврате имущества, выплате неустойки (если такая предусмотрена договором), требование о компенсации убытков (если таковые имеются).
  6. Сроки выполнения требования.
  7. Реквизиты для перечисления денег (если неосновательное обогащение возвращается в денежной форме).
  8. Дата подачи заявления.
  9. Перечень приложений.
  10. Подпись и расшифровка.
  11. Указание на намерение обратиться в суд, если указанная претензия не будет удовлетворена.

Основные требования к подаваемой претензии о возврате неосновательного обогащения такие:

  1. Письменная форма.
  2. Краткость и лаконичность.
  3. Наличие четко сформулированных требований.
  4. Наличие ссылок на законодательство.
  5. Указание на собственника имущества (анонимность в данном случае не допускается).
  6. Отсутствие просторечий, грубостей.
  7. Официально-деловой стиль изложения.
  8. Отсутствие фактических ошибок и несоответствий.
  9. Приложение всех подтверждающих документов.

Таким образом, если лицо незаконным образом обогатилось за счет имущества или денег собственника, не имея на это законных или договорных обстоятельств, то речь идет о неосновательном обогащении. Оно подлежит возврату владельцу в полном размере в натуре или в виде денежной компенсации. Претензия составляется в письменной форме и содержит обоснование требований владельца о возврате имущества. Если поданная претензия не привела к необходимым результатам, то требуется обратиться в суд.

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

garantr.ru

Претензия о возврате неосновательного обогащения без договора


(п. _ договора). Общая сумма договора поставки составляет _______ рублей. В срок, установленный договором, наша организация (покупатель) перечислила на расчетный счет поставщика платежным поручением от N __ от «___»________ ____ г.

_________ рублей. В результате счетной ошибки перечислено на ______ рублей больше, чем предусмотрено договором (п. __ договора). Излишне оплаченная сумма _____________ рублей не была возвращена вашей организацией на расчетный счет покупателя, что подтверждается выписками из банковского счета N _______ в банке ______________________ за период с «___»________ ____ г. по «___»_________ ____ г. Таким образом, поставщик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел и сберег принадлежащие истцу денежные средства и, согласно ст.

1102, 1107 и 395 ГК РФ, обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить начисленные на нее

Претензия неосновательное обогащение без договора образец

по 28.10.2016г. мной были переданы вам денежные суммы:

  • 40 000 руб. 00 коп. 11.2015г. (предоплата за сруб)
  • 32 000 руб. 00 коп. (предоплата за установку сруба)
  • 26 500 руб. 05.2016г. ( предоплата за установку канализации)
  • 65 000 руб. 00 Коп. 07 2016г. ( предоплата за пиломатериал)
  • 55 000 руб. 0 коп. 12.02.2016г. (остаток за сруб).

ИТОГО: ______руб., 00 коп. Все указанные суммы были уплачены в качестве предоплаты за строительство жилого дома, так как мы намеревались заключить договор подряда.

В последующем договор подряда заключен не был, никакие работы не производились. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. На основании изложенного:

  • Возвратить мне неосновательное обогащение в размере ______ коп.

___ договора). Срок оплаты поставленной партии ______________________ (наименование продукции) — «__»________ ____ г.

__ договора). Излишне оплаченная сумма _____________ рублей не была возвращена вашей организацией на расчетный счет покупателя, что подтверждается выписками из банковского счета N _______ в банке ______________________ за период с «___»________ ____ г.

по «___»_________ ____ г. Таким образом, поставщик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел и сберег принадлежащие истцу денежные средства и, согласно ст.

Претензия о возврате неосновательного обогащения по договору подряда

Суд удовлетворил требования истца, взыскал сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Реквизиты документа: постановление Девятого ААС от 26.02.14 по делу А40-126372/2013.

Под основанием понимаются юридические факты, действия лиц, сделки, акты органов власти.Руководствуясь статьями 405, 450 – 453, 702, 715, 740, 753 ГК РФ и условиями договора, Истец

Претензия о возврате денежной суммы в качестве неосновательного обогащения образец

В последующем договор подряда заключен не был, никакие работы не производились. В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

На основании изложенного: Прошу

  • Возвратить мне неосновательное обогащение в размере ______ коп. в течение 10 календарных дней с момента получении настоящей претензии.

В противном случае я буду вынуждена обратиться в суд за защитой своих прав. «__»_________2019г. дата и подпись. Скачать претензию Оценка статьи:

Неосновательное обогащение по договору подряда претензия

были предоставлены ______________________________________________ следующие (наименование или Ф.И.О.

подрядчика) инструменты (или: оборудование): _______________________________ стоимостью _____ (__________) рублей. В установленные Договором сроки _______________________________________ (наименование или Ф.И.О. заказчика) инструменты (или: оборудование) предоставил, что подтверждается ___________ ___________________________________________.

Претензия по договору подряда заказчику

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало, все акты подписаны Подрядчиком без оговорок. Заказчик не выполнил надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ по договору. В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной

Претензия о взыскании неосновательного обогащения


Следовательно, _____________ [наименование приобретателя] без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел _____________ (_____________) рублей [указать сумму] за счет _____________ [наименование потерпевшего]. Согласно ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Согласно п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).

В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано

Неосновательное обогащение и задолженность по договору подряда

Вы сможете контролировать процесс выплат через пристава на основании заключенного между нами договора и доверенности. Свои транспортные расходы оплачиваете вы. Госпошлину оплачиваю я, в случае проигрыша ее стоимость мне не возвращается.

Москва Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1)

  1. Юрист, г. ЕкатеринбургОбщаться в чате

Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

  1. 22 Октября 2015, 12:09, вопрос №1015129
  2. 17 Октября 2016, 18:08, вопрос №1370464
  3. 19 Сентября 2019, 18:23, вопрос №2110513
  4. 28 Ноября 2012, 08:29, вопрос №28838
  5. 26 Августа

Претензия по неосновательному обогащению ошибочно перечисленный платеж

Несколько лет назад он уже рассматривал аналогичное дело, но его позиция видимо не «дошла» до всех арбитражных судов.

Суд решил: В удовлетворении требования отказать, так как третье лицо, перечисляя средства, действовало добровольно, и было осведомлено о характере и условиях возникшего между должником и кредитором обязательства. ООО «Славяне Про» заключило с ИП Кузнецовым договор подряда на строительство жилых домов. Согласно приложению

Неосновательное обогащение претензия

от _____________________________________ (полное наименование, почтовый адрес, ИНН хозяйствующего субъекта — заявителя претензии, название должности и Ф.И.О.

руководителя) Исх. N ___________ «__»________ ____ г. ПРЕТЕНЗИЯ (о возврате суммы неосновательного обогащения и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами) на сумму _____________ рублей 46.docx Между нашими организациями заключен договор поставки ___ _________________________________ (наименование продукции) N ___ от «__»_________ ___ г.

Срок поставки всей партии _______________ (наименование продукции) — «__»_________ ____ г.

(п. ___ договора). Срок оплаты поставленной партии ______________________ (наименование продукции) — «__»________ ____ г.

(п. _ договора). Общая сумма договора поставки составляет _______ рублей. В срок, установленный договором, наша организация (покупатель) перечислила на расчетный счет поставщика платежным поручением от N __ от «___»________ ____ г.

Претензия о неосновательном обогащении денежные средства образец

_ договора). Общая сумма договора поставки составляет _______ рублей. В срок, установленный договором, наша организация (покупатель) перечислила на расчетный счет поставщика платежным поручением от N __ от «___»________ ____ г. _________ рублей. В результате счетной ошибки перечислено на ______ рублей больше, чем предусмотрено договором (п.

__ договора). Излишне оплаченная сумма _____________ рублей не была возвращена вашей организацией на расчетный счет покупателя, что подтверждается выписками из банковского счета N _______ в банке ______________________ за период с «___»________ ____ г.

по «___»_________ ____ г. Таким образом, поставщик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел и сберег принадлежащие истцу денежные средства и, согласно ст. 1102, 1107 и 395 ГК РФ, обязан возвратить сумму неосновательного обогащения и уплатить начисленные на нее

advokat-martov.ru

Речь идет о соответствующем акте.

Неосновательное обогащение будет иметь место в том случае, когда покупатель произвел предоплату за товар, однако в установленные сроки он не был поставлен. Данное утверждение подтверждается решением арбитражного суда Московской области от 17.05.2016 г.

по делу № А41-15785/16. В рамках экономического спора с ответчика взыскана не только сумма, предварительно уплаченная за товар. заказчик отказывается оплачивать выполненную работу. За время работы в различных строительных организациях, а также оказывая юридическую помощь по сопровождению различных строительных проектов, мне не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда, например, подрядчик завышал стоимость работ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector