Копия договора на перетяжку и лис реставрация мягкой мебели - Юридическое бюро Advokat-Popov.Ru
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Копия договора на перетяжку и лис реставрация мягкой мебели

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели

Огромный выбор тканей! Сроки выполнения согласуются с заказчиком. тел.

Производим замену поролона, пружинных блоков, деревянных конструкций, замену любых механизмов трансформации мягкой мебели. Выезд по области. Работаем с натуральной и искусственной кожей.

Любые виды работ, замена поролона, пружинных блоков, механизмов трансформации. Большой выбор качественной ткани. Возможность работы на дому. Выезд мастера по области. Заключение договора, рассрочка, гарантии. Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы. Замена наполнителя в подушках.

мягкой мебели любой сложности. Большой выбор тканей. Замена механизма трансформации. Изменение гарнитура в угловой. Умеренные цены. Заключение договора. Гарантия качества.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели

Обновленная мебель проверяется сотрудником службы контроля качества, упаковывается и доставляется клиенту.

У нас имеется большой выбор тканей на любой «вкус» и цвет, как однотонные, так и с рисунком, фактурные и простые, так же в наших каталогах есть большой выбор замши, кожи, жаккарда, рогожки и т.д. чтобы придать старой мебели практически любой внешний вид.

Обивка мягкой мебели и другие работы выполняются на основании договора установленного образца (с примером договора можно ознакомиться на нашем сайте). При заключении договора и осмотра мебели, оценки мебели выезд мастерабесплатно .

Выезд дизайнера-замерщика не оплачивается в случае заключения договора в день приезда. Если договор по каким-либо причинам не заключается, стоимость выезда в пределах МКАД составялет 500 руб.
за МКАД – 1000 руб.

Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием природных явлений, действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), за которые стороны, не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности. 8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.


9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно: 9.2.1.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели на дому

Предоставляется гарантия, постоянным клиентам предлагаются выгодные условия сотрудничества и скидки.

Работы могут проводиться как непосредственно в нашей мастерской, так и у заказчика на дому. Сделать это можно как по телефону, так и через форму обратной связи. Компания сотрудничает с юридическими лицами и частными клиентами.

RSS Feed. На изготовление мебели на заказ образец. Образцы договоров. Author Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

Образец договора на перетяжку мебели, ИНН

Автор makar82 , 24 января 24 января Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, формой договора,кто каким пользуется?

Сколько денег экономит перетяжка мебели?!

Наши координаты: Адрес: г. Калуга, ул. Азаровская, д.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели диван

Когда мебель перевозить нельзя (она слишком большая, это антиквариат, требующий особых условий хранения и бережного обращения), ремонтируем по месту нахождения мебельной конструкции (дома, в офисе); Полная разборка и демонтаж покрытия, по которому создается выкройка из выбранных заказчиком обивочных материалов; Пошив чехлов ; Обивка фиксируется, швы проклеиваются, при необходимости проходит ревизия и ремонт каркаса, механизма раскладывания.

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Установил:

общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСервис ЛТД»,

ОГРН 1027403898830, г.Челябинск, (далее – истец, ООО «ИнтерСервис

ЛТД») 28.01.2019 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с

исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Осокиной Анне

Вячеславовне, ОГРНИП 316965800042159, г. Екатеринбург (далее –

ответчик, ИП Осокина А.В.) о взыскании 715 758 руб. 88 коп.

Определением арбитражного суда от 04.02.2019 исковое заявление

ООО «ИнтерСервис ЛТД» принято к производству.

Ответчик в судебное заседание не явился.

Дело рассмотрено в отсутствие их представителей по правилам ч.

Во время пошива, при необходимости, происходит замена наполнителя, ремонт каркаса и замена механизмов трансформации.

В процессе пошива происходит постоянная примерка и подгонка новых обивочных чехлов под нужные размеры для того, чтобы перетянутая мебель выглядела как новая.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели

Ремонт и изготовление, перетяжка, реставрация, обивка изменения дизайна, замена механизма трансформации мягкой мебели, в том числе кухонных и угловых диванов, кресел, более 275 видов ткани, кожа и экокожа, замена брусьев, замена пружин, замена ДВП настила, основания в Гомеле, Жлобина, Речице.

Замена механизмов трансформации, поролона и деревянных конструкций.

Договор на перетяжку мягкой мебели

Чтобы вернуть привлекательный внешний вид вашему гарнитуру, предлагаем обратиться к профессионалам нашей мастерской по перетяжке и обивке мебели в Москве.

Инфо Мы реставрируем антикварную мебель с подлокотниками из дерева, диваны и кресла с тканой обивкой, предлагаем широкий перечень ремонтных услуг.

Наши специалисты пре необходимости восстановят элемент мебели по образцу, отремонтируют каркас и механизмы трансформации, справятся с задачами любой сложности.

Наша компания работает в сфере услуг с 2003 года.

Мастера по обивке и перетяжке мебели выезжают по адресу в Москве, СВАО, в том числе выполняют работы в Подольске.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

-книжной продукции с отсрочкой платежа 21 календарный день,

-после получения продукцию, согласно выставляемых поставщиком

УПД, которые подписываются уполномоченными представителями сторон

настоящего договора, и являются основными документам для расчетов.

Согласно п. 4.3 договора за несоблюдение сроков платежей,

установленных в параграфе 3.1 договора, покупатель дополнительно

выплачивает поставщику 0,1 % от суммы задолженности за каждый день

Поставщик свое обязательство по передаче товара в согласованном

наименовании и количестве выполнил надлежащим образом и в срок, что

подтверждается подписанными сторонами без замечаний товарными

— № 0 165744 от 29.08.2018 на сумму 66 901,71 руб.

-№0_164133 от 31.08.2018 на сумму 234 223,68 руб.

Мягкая мебель на заказ в Киеве

Наш основной принцип в производстве продукции — применение только высококачественных материалов во всем – от каркаса до фурнитуры. Это правило получило признание у взыскательных потребителей и на сегодняшний день многие обладатели продукции мебельной фабрики «Мебеларт» рекомендуют нас своим родственникам и знакомым – что для нас является наилучшей рекламой.

Образец договора на изготовления мягкой мебели

2.5. Оплата хранения составляет 10% от общей суммы заказа в день.

БЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Выполнение заказа в цехе компании: 2.

Инфо Профиль работы мастерской – обивка и перетяжка диванов, кресел, стульев, пошив чехлов и подушек, замена механизмов трансформации, починка изношенного каркаса и фурнитуры.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели Частые вопросы Исходя из полученных данных, замерщик определяет точную стоимость работ.

Предварительный выезд замерщика к клиенту является бесплатным и ни к чему его не обязывает.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Воспользовавшись услугами нашей компании, Вы сможете не только получить обновлённую мягкую мебель с обивкой из материалов высокого качества, но ещё и сэкономить деньги на приобретении новой мебели.

Наши отличительные достоинства и преимущества – это, во-первых, опытные специалисты, а так же понятная и комфортная схема выполнения заказа.

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор.

И это правильно — всегда нужен документ, который четко регламентирует права и обязанности сторон, и на пункты.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец Индивидуальный Предприниматель Глуханько Дмитрий занимается перетяжкой, ремонтом и реставрацией мягкой. Мастер обязуется качественно выполнить поставленное перед ним Ваше задание.

Мы уже более 10 лет занимается обивкой и перетяжкой мягкой без единой жалобы от клиентов. За это время нам удалось собрать команду из настоящих мастеров своего дела.

Стоит понимать, что перетяжка мягкой мебели это не просто замена старого материала обивки на новый.

При обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству и прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок. Немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ. . 2.4.Права Исполнителя

2.4.1. В случае невыполнения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить работы для согласования с Заказчиком возможности дальнейшего выполнения ремонтных работ.
2.4.2.

Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ, и предъявить их Заказчику.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течении 27 рабочих дней, со дня подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели

Огромный выбор тканей! Сроки выполнения согласуются с заказчиком. тел.

Производим замену поролона, пружинных блоков, деревянных конструкций, замену любых механизмов трансформации мягкой мебели. Выезд по области. Работаем с натуральной и искусственной кожей.

Любые виды работ, замена поролона, пружинных блоков, механизмов трансформации. Большой выбор качественной ткани. Возможность работы на дому. Выезд мастера по области. Заключение договора, рассрочка, гарантии. Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы. Замена наполнителя в подушках.

мягкой мебели любой сложности. Большой выбор тканей. Замена механизма трансформации. Изменение гарнитура в угловой. Умеренные цены. Заключение договора. Гарантия качества.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели

Обновленная мебель проверяется сотрудником службы контроля качества, упаковывается и доставляется клиенту.

У нас имеется большой выбор тканей на любой «вкус» и цвет, как однотонные, так и с рисунком, фактурные и простые, так же в наших каталогах есть большой выбор замши, кожи, жаккарда, рогожки и т.д. чтобы придать старой мебели практически любой внешний вид.

Обивка мягкой мебели и другие работы выполняются на основании договора установленного образца (с примером договора можно ознакомиться на нашем сайте). При заключении договора и осмотра мебели, оценки мебели выезд мастерабесплатно .

Выезд дизайнера-замерщика не оплачивается в случае заключения договора в день приезда. Если договор по каким-либо причинам не заключается, стоимость выезда в пределах МКАД составялет 500 руб.
за МКАД – 1000 руб.

Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием природных явлений, действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), за которые стороны, не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности. 8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.


9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно: 9.2.1.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели на дому

Предоставляется гарантия, постоянным клиентам предлагаются выгодные условия сотрудничества и скидки.

Работы могут проводиться как непосредственно в нашей мастерской, так и у заказчика на дому. Сделать это можно как по телефону, так и через форму обратной связи. Компания сотрудничает с юридическими лицами и частными клиентами.

RSS Feed. На изготовление мебели на заказ образец. Образцы договоров. Author Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

Образец договора на перетяжку мебели, ИНН

Автор makar82 , 24 января 24 января Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, формой договора,кто каким пользуется?

Сколько денег экономит перетяжка мебели?!

Наши координаты: Адрес: г. Калуга, ул. Азаровская, д.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели диван

Когда мебель перевозить нельзя (она слишком большая, это антиквариат, требующий особых условий хранения и бережного обращения), ремонтируем по месту нахождения мебельной конструкции (дома, в офисе); Полная разборка и демонтаж покрытия, по которому создается выкройка из выбранных заказчиком обивочных материалов; Пошив чехлов ; Обивка фиксируется, швы проклеиваются, при необходимости проходит ревизия и ремонт каркаса, механизма раскладывания.

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Установил:

общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСервис ЛТД»,

ОГРН 1027403898830, г.Челябинск, (далее – истец, ООО «ИнтерСервис

ЛТД») 28.01.2019 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с

исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Осокиной Анне

Вячеславовне, ОГРНИП 316965800042159, г. Екатеринбург (далее –

ответчик, ИП Осокина А.В.) о взыскании 715 758 руб. 88 коп.

Определением арбитражного суда от 04.02.2019 исковое заявление

ООО «ИнтерСервис ЛТД» принято к производству.

Ответчик в судебное заседание не явился.

Дело рассмотрено в отсутствие их представителей по правилам ч.

Во время пошива, при необходимости, происходит замена наполнителя, ремонт каркаса и замена механизмов трансформации.

В процессе пошива происходит постоянная примерка и подгонка новых обивочных чехлов под нужные размеры для того, чтобы перетянутая мебель выглядела как новая.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели

Ремонт и изготовление, перетяжка, реставрация, обивка изменения дизайна, замена механизма трансформации мягкой мебели, в том числе кухонных и угловых диванов, кресел, более 275 видов ткани, кожа и экокожа, замена брусьев, замена пружин, замена ДВП настила, основания в Гомеле, Жлобина, Речице.

Замена механизмов трансформации, поролона и деревянных конструкций.

Договор на перетяжку мягкой мебели

Чтобы вернуть привлекательный внешний вид вашему гарнитуру, предлагаем обратиться к профессионалам нашей мастерской по перетяжке и обивке мебели в Москве.

Инфо Мы реставрируем антикварную мебель с подлокотниками из дерева, диваны и кресла с тканой обивкой, предлагаем широкий перечень ремонтных услуг.

Наши специалисты пре необходимости восстановят элемент мебели по образцу, отремонтируют каркас и механизмы трансформации, справятся с задачами любой сложности.

Наша компания работает в сфере услуг с 2003 года.

Мастера по обивке и перетяжке мебели выезжают по адресу в Москве, СВАО, в том числе выполняют работы в Подольске.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

-книжной продукции с отсрочкой платежа 21 календарный день,

-после получения продукцию, согласно выставляемых поставщиком

УПД, которые подписываются уполномоченными представителями сторон

настоящего договора, и являются основными документам для расчетов.

Согласно п. 4.3 договора за несоблюдение сроков платежей,

установленных в параграфе 3.1 договора, покупатель дополнительно

выплачивает поставщику 0,1 % от суммы задолженности за каждый день

Поставщик свое обязательство по передаче товара в согласованном

наименовании и количестве выполнил надлежащим образом и в срок, что

подтверждается подписанными сторонами без замечаний товарными

— № 0 165744 от 29.08.2018 на сумму 66 901,71 руб.

-№0_164133 от 31.08.2018 на сумму 234 223,68 руб.

Мягкая мебель на заказ в Киеве

Наш основной принцип в производстве продукции — применение только высококачественных материалов во всем – от каркаса до фурнитуры. Это правило получило признание у взыскательных потребителей и на сегодняшний день многие обладатели продукции мебельной фабрики «Мебеларт» рекомендуют нас своим родственникам и знакомым – что для нас является наилучшей рекламой.

Образец договора на изготовления мягкой мебели

2.5. Оплата хранения составляет 10% от общей суммы заказа в день.

БЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Выполнение заказа в цехе компании: 2.

Инфо Профиль работы мастерской – обивка и перетяжка диванов, кресел, стульев, пошив чехлов и подушек, замена механизмов трансформации, починка изношенного каркаса и фурнитуры.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели Частые вопросы Исходя из полученных данных, замерщик определяет точную стоимость работ.

Предварительный выезд замерщика к клиенту является бесплатным и ни к чему его не обязывает.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Воспользовавшись услугами нашей компании, Вы сможете не только получить обновлённую мягкую мебель с обивкой из материалов высокого качества, но ещё и сэкономить деньги на приобретении новой мебели.

Наши отличительные достоинства и преимущества – это, во-первых, опытные специалисты, а так же понятная и комфортная схема выполнения заказа.

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор.

И это правильно — всегда нужен документ, который четко регламентирует права и обязанности сторон, и на пункты.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец Индивидуальный Предприниматель Глуханько Дмитрий занимается перетяжкой, ремонтом и реставрацией мягкой. Мастер обязуется качественно выполнить поставленное перед ним Ваше задание.

Мы уже более 10 лет занимается обивкой и перетяжкой мягкой без единой жалобы от клиентов. За это время нам удалось собрать команду из настоящих мастеров своего дела.

Стоит понимать, что перетяжка мягкой мебели это не просто замена старого материала обивки на новый.

При обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству и прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок. Немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ. . 2.4.Права Исполнителя

2.4.1. В случае невыполнения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить работы для согласования с Заказчиком возможности дальнейшего выполнения ремонтных работ.
2.4.2.

Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ, и предъявить их Заказчику.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течении 27 рабочих дней, со дня подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ.

Договор на оказание услуг перетяжка мебели

Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п. В случае приостановления Работ, согласно п. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему — ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Договор на ремонт и перетяжку М/М

Компания предлагает недорогой ремонт мягкой мебели: стульев, табуретов и т. Перетяжка стульев в Гомеле — доступный способ обновления интерьера и восстановления эстетических качеств мебели.

Наши мастера заменяют обивку, наполнитель, при необходимости проводят ремонт конструкции — делают все, чтобы мебель гармонично вписалась в интерьер, и ее вновь можно было полноценно использовать. Перетяжка стульев на дому — востребованная услуга нашей компании. Без траты времени на вывоз и доставку, на глазах у заказчика мы перетягиваем все виды стульев, такие как:.

Такая мебель наиболее быстро изнашивается, теряя привлекательный вид: на домашних стульях сидят хозяева и гости, на офисных моделях работники проводят не менее 8 часов в день. Стулья служат заменой стремянкам — на них становятся, чтобы что-то достать и сменить лампочку. Поэтому обивка быстро приходит в негодность, рвется — требуется перетяжка стульев. Мы предлагаем полный спектр услуг для возвращения мебели первозданного вида.

Если вам нужна перетяжка стульев на дому недорого, смело обращайтесь в нашу компанию. Стоимость услуг наиболее выгодна для частных клиентов и организаций. Мы за прозрачное ценообразование: итоговая цена зависит от типа мебели и выбранного материала, сложности и срочности работ, наличия дополнительных услуг.

Мы гарантируем индивидуальный расчет и предлагаем предварительную оценку по фото — через Viber или WhatsApp. Также доступен бесплатный выезд мастера на дом. Наша компания специализируется на замене обивки, ремонте и реставрации мягкой мебели в течение 10 лет. Мы располагаем собственной мастерской, оборудованной современными станками и инструментами для оперативной замены обивочных тканей, деревянных элементов конструкций, фурнитуры и т.

Наши мастера обращаются с мебелью аккуратно и бережно — исключены повреждения, царапины, сколы краски. Наша цель — предоставление качественных и недорогих услуг жителям Гомеля.

Мы выполняем заказы любого объема и сложности, претворяя мечты заказчиков о стильной, современной мебели в жизнь! Добрый день! Также хочется отметить коммуникабельность и готовность всегда пойти на встречу пожеланиям клиента. Заказали срочную перетяжку подлокотников офисных кресел.

Так как свои уже износились и были изрядно потрепаны. Нас очень выручил Валерий Павлович. Он приехал, замерил, оговорил детали, забрал подлокотники, а через 2 дня привез и установил. Подлокотники выглядят как новые. Работа проведена очень качественно и быстро.

Огромное спасибо, будем обращаться снова. Настя Крупник. Заказывал у Валерия Павловича перетяжку всей мебели в гостиной у родителей — большой диван и два мягких кресла. Доволен очень, что есть такая мастерская и такой сервис.

Валерий Павлович приехал лично с бригадой: аккуратно все разобрали, увезли, перетянули, привезли и собрали. Ничего лишнего за доставку и спуск по лестнице не просили.

Сделали классно. Пока у родителей шел ремонт согласились бесплатно подержать мебель у себя на складе целых 2 месяца.

Очень за это им благодарен. Выражаем благодарность Вам лично и всему коллективу предприятия за своевременность, оперативность, ответственность при выполнении работ по ремонту мебели. Владимир Горобцов. Хочу выразить благодарность Валерию Павловичу и его коллегам за качественную перетяжку диванов у меня и моей подруги.

Спасибо за то, что вы есть. Читать полностью Услуги перетяжки стульев на дому Перетяжка стульев на дому — востребованная услуга нашей компании. Без траты времени на вывоз и доставку, на глазах у заказчика мы перетягиваем все виды стульев, такие как: кухонные; рабочие; офисные; стулья для конференц-залов. Наши опытные профессионалы выполняют следующие работы: подбор и расчет материалов; вывоз и доставка мебели; замена обивки; замена наполнителя; ремонтные работы, не связанные с перетяжкой проклейка, замена ножек, подлокотников, основания сидений и т.

Преимущества перетяжки стульев в нашей компании Наша компания специализируется на замене обивки, ремонте и реставрации мягкой мебели в течение 10 лет. Существуют и другие причины обратиться к нам: всегда выгодные цены на перетяжку стульев в Гомеле; оказание услуг на основании официального договора; оперативное выполнение заказов в срок от 2 дней; гарантия качества — 12 месяцев.

Виктория Заказали срочную перетяжку подлокотников офисных кресел. Настя Крупник Заказывал у Валерия Павловича перетяжку всей мебели в гостиной у родителей — большой диван и два мягких кресла.

Константин Выражаем благодарность Вам лично и всему коллективу предприятия за своевременность, оперативность, ответственность при выполнении работ по ремонту мебели. Владимир Горобцов Добрый день! Оставь свой отзыв о нашей работе. Оставьте заявку и получите выезд мастера-оценщика бесплатно.

Наша работа — довольные клиенты!


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Договор на предоставление ремонтных услуг образец

Обивка мягкой мебели в Москве — отличный способ обновить интерьер с минимальными затратами. Услуга актуальна не только при перетяжке старых диванов и кресел новыми тканями, но и при необходимости вписать новые модели в созданный интерьер. Дизайнеры нашей компании подберут ткани и декор. Наша компания занимается обивкой мебели на дому и на выезде.

Компания предлагает недорогой ремонт мягкой мебели: стульев, табуретов и т. Перетяжка стульев в Гомеле — доступный способ обновления интерьера и восстановления эстетических качеств мебели. Наши мастера заменяют обивку, наполнитель, при необходимости проводят ремонт конструкции — делают все, чтобы мебель гармонично вписалась в интерьер, и ее вновь можно было полноценно использовать. Перетяжка стульев на дому — востребованная услуга нашей компании.

Верните мягкой мебели первозданный вид!

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п. В случае приостановления Работ, согласно п. Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Дизайнер-замерщик привозит с собой все наши образцы из основных коллекций ткани и кожи,. Защита и уход мягкой мебели. Добро пожаловать в мастерскую по перетяжке и ремонту мягкой мебели. Замерщик бесплатно приедет к вам, рассчитает стоимость, покажет образцы у нас более вариантов!

Узнать подробнее. Сколько денег экономит перетяжка мебели?! Очень популярная модель прямого дивана с оттоманкой и выкатным механизмом трансформации от мебельной фабрики «8 Марта».

Ремонт и перетяжка мебели

Переезд на новую квартиру , смена офиса или перевозки по Москве — каждая из указанных работ предполагает демонтаж определенных конструкций. Профессиональные услуги с гарантией — сборщики мебели в Москве Ошибки могут привести к плачевным результатам. Неправильно собранная конструкция просто развалится в самый неподходящий момент.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов

Мастер приезжает к вам с образцами тканей, консультирует по выбору материалов, стоимости и времени исполнения заявки. Забираем вашу мебель в цех, либо производим ремонт и перетяжку прямо на месте. Отправляя заявку, вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности. Главная Статьи Ремонт и перетяжка мебели Каталог. Меню Поиск.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Чем мы можем Вам помочь?

Ремонт мягкой мебели это полный спектр услуг по ее восстановлению. Замена сломанных пружин, обтяжка мебели тканью, ремонт каркаса мебели. Ремонт мебели у нас это качественное выполнение работ, гарантии и скидки всем! Обивку мягкой мебели выполняем эдентично с сохранением конструктивных деталей. Любая сложность заказа, полное повторение задумок производителя Обивка мягкой мебели у нас это качественное выполнение работ, гарантии и скидки! Перетяжку мягкой мебели делаем с полным восстановлением внутренних материалов, пружин и наполнителя.

Наши мастера используют только качественные материалы и современные технологии. По вашему желанию сделаем работу у Вас в помещении либо в нашей мастерской. Перетяжка мебели значительно дешевле покупки новой.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Вы можете обновить диван, кресла, мягкие стулья, банкетки, пуфики, софы, мягкие кухонные уголки, и даже интерьер яхты. Мы предлагаем несколько сотен вариантов тканей на ваш выбор. Найдется ткань под любой интерьер и кошелек.

Перетяжка мебели в Барнауле

Профилактический ремонт мягкой мебели необходим так же, как и регулярное посещение стоматолога и парикмахера. Добротные мебельные гарнитуры простоят десятки лет, если следить за их состоянием и периодически обновлять износившееся детали. Чтобы не покупать новые диваны и кресла , доверьте нам их реставрацию. В руках опытных мастеров перестают скрипеть старые стулья , а потертые кушетки превращаются в роскошные предметы обстановки из глянцевых журналов.

Оценка стоимости работы по ремонту и реставрации мебели. Для того, чтобы узнать предварительную стоимость ремонта, Вам не надо никуда везти свою мебель — просто отправьте нам фотографию предмета, требующего ремонта или реставрации с Вашими комментариями, например требуется замена обивки,наполнителя или требуется восстановить лакокрасочное покрытие и т. Фото можно отправить любым удобным способом: Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели в лице. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из далее , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. Ремонт мягкой мебели производится с использованием профессионального оборудования производства Juki, Gemsy.

Организовать все необходимые согласования проводимых работ и перепланировок с контролирующими и эксплуатирующими организациями. Обеспечить Подрядчика всей необходимой проектно-технической документацией. Подрядчик имеет право: 2. Отказаться от дополнительных, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам. Как следует из названия соглашения, предметом данного договора является ремонт офисных помещений. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Вы находитесь на странице с каталогом организаций и частных мастеров, которые оказывают услуги по перетяжке и обивке мебели всех видов. Здесь при помощи опции поиска и можете выбрать надежного специалиста или компанию, которой можно доверить выполнение этой ответственной работы. Каталог содержит контактную и другую информацию, которая позволит вам сделать выбор в пользу того или иного специалиста. Перетяжка мебели направлена на продление срока службы предметов мебели, технология включает в себя укрепление каркаса и возможность сделать мебель более мягкой и удобной.

Договор на перетяжку мебели

Одной из основных услуг нашей мастерской является перетяжка мебели кожей.Мы работаем со всеми видами мягкой мебели, включая старые образцы и новые дорогие модели производства известных европейских фабрик.

Наша мастерская принимает заказы на перетяжку мебели кожей по Москве и Подмосковью, а также выполняем другие виды ремонтных работ: замену наполнителя, комплектующих, фурнитуры, устранение скрипов и т.д.Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

Договор на перетяжку мебели образец скачать

Все эти работы осуществляют мастерами вручную, благодаря чему качество и надежность существенно повышается.

Вас непременно порадует качество перетяжки или обивки мебели, цена которой делает ее доступным и очень выгодным решением. Вы можете выбирать из множества возможных цветовых решений, из богатого разнообразия тканей, и других материалов.

Мастер привозит с собой все наши образцы из основных коллекций такани и кожи; Помогает определиться с выбором; Рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий.

Стоимость выполняющейся нашими специалистами работы находится на доступном уровне, как для владельцев ресторанов, так и для обычных жителей.

Мы предлагаем воспользоваться услугами по ремонту мебели на самом высоком уровне.

Post navigation

Оказания бытовых услуг по перетяжке мягкой мебели

г. Ростов-на-Дону «___» _____________ 201__ г.

_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Шурховецкий Игорь Валентинович действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 315619600028441, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по перетяжке (замене обивки) мягкой мебели,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно предварительной договоренности.

Поиск

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

Популярное:

Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.

3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю. 4.5.

Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

Консультация юриста

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

Информация

По письменному соглашению сторон. 9.2.2. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 9.2.3. В случаях нарушения Заказчиком или Подрядчиком условий настоящего Договора.

10.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 10.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорных вопросов все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Бесплатная консультация юриста

Гарантировано качественное исполнение любого заказа: от замены механизмов и пружинного блока до укрепления расшатавшихся мест соединений, обновление, реставрация обивки.

Чтобы сделать заказ на ремонтные услуги, достаточно позвонить по телефону нашему менеджеру и согласовать время визита мастера.Кроме того, Вы можете сделать заказ на ремонт непосредственно на сайте, и наш сотрудник свяжется с Вами по номеру, оставленному в заявке.Во время первого визита мастер оценит состояние мебели и предложит пути устранения неисправностей.

Если кроме ремонта мягкой мебели нужна перетяжка, дизайнер ознакомит Вас с каталогом материалов и покажет их образцы.Индивидуальный Предприниматель Глуханько Дмитрий занимается перетяжкой, ремонтом и реставрацией мягкой мебели.Мастер обязуется качественно выполнить поставленное перед ним Ваше задание.

Договор на перетяжку мебели

Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком. 2.

2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля.

Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы. Замена наполнителя в подушках. При перетяжке дивана – подушки в подарок!

Замена механизмов трансформации, поролона и деревянных конструкций.

Договор на перетяжку мягкой мебели

Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. Договор перетяжка Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор.

документа перед обращением к юристам сайта! 3 Выберите юриста Выберите юриста, который предложит самые выгодные условия, и начните работу! 2 Получите предложения в течение 10-15 минут предложат вам свои услуги и назовут цены.

1 Заполните заявку Опишите документ, который вам нужен. Это бесплатно и займет не более пяти минут.Договор перетяжка

  • Полная или частичная замена обивочного материала.
  • Ремонт стульев Ремонт мягкой мебели, по-видимому, никогда не утратит своей актуальности, ведь именно эта процедура позволяет вдохнуть новую жизнь в уже старые и потерявшие свой привычный внешний вид стулья, кровати или диваны.

Договор подряда на перетяжку мебели

Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

Подряд договор на перетяжку мягкой мебели образец формы беларусь

порядок расчета, гарантия на.

Физическое лицо — предприниматель ……………………………….

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

Образец договора на перетяжку мебели

Затем, в удобное для Вас время, к Вам приезжают мастер и менеджер, которые привозят с собой образцы обивочных материалов, помогают определиться с выбором, рассчитывают стоимость ремонта и оформляют договор.Любые виды работ, замена поролона, пружинных блоков, механизмов трансформации. Выездной метод: Далее, в нашей мастерской, в течение нескольких дней, происходит выкройка и пошив новой обивки.

В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и _______________________________________________________________________ который(ая) проживает по адресу____________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

Моей давнишней перетяжке проходил через это день просрочки исполнения обязательства взятых на себя обязательств материальную ответственность.

ГК не содержит каких-либо специальных требований к субъектному составу обязательства по возмездному оказанию услуг. Реставрация мебели — это спасение дорогих вам предметов интерьера.

— при задержке поставок материалов со стороны Заказчика либо со стороны поставщика, повлекшие простои в работе Подрядчика. В этом случае, срок выполнения работ по настоящему Договору продлевается на соответствующее количество дней задержек.

— в случае проведения дополнительных работ (вне состава сметы – приложение №1 к Договору), которые оговариваются сторонами в дополнительном соглашении, либо указаны в акте приемки выполненных работ.

К существенным условиям оказания услуг относятся условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги (п.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Обивочка — одна из крупнейших и лидирующих компаний с многолетним опытом работы на рынке перетяжки, ремонта и обивки мягкой мебели различной сложности, начиная с самых простых стульев и заканчивая нестандартными диванами от известных дизайнеров.

Договор на перетяжку мебели образец скачать

Мы ориентируемся на Европейские принципы организации сервисных компаний и применяем в нашей работе итальянские мебельные технологии.

Типовой договор на перетяжку мебели

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

У них нет наемных рабочих, отсутствуют накладные расходы.

Когда выгодно заключить соглашение Сделка будет выгодна для обеих сторон при следующих ситуациях:

  • Необходимость в разовых услугах: перевоз мебели, ремонт помещения, установка программного обеспечения и т.
  • 1 Безвозмездные и возмездные договоры
  • 2 Содержание
  • 3 Преимущества оформления
  • 4 Когда выгодно заключить соглашение
  • 5 На что обратить внимание
  1. Безвозмездные подразумевают отсутствие выгоды при совершении сделки.

При этом Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные документы о количестве и цене закупленных материалов. Подрядчик отвечает за качество и сроки закупленных им черновых материалов.4.2.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector