Договор оказания услуг на сборку мебели - Юридическое бюро Advokat-Popov.Ru
28 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор оказания услуг на сборку мебели

Договор на сборку мебели

г. Москва _________ 2018 г.

«_____», далее именуемое «Клиент», в лице ___________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны и «_______», далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, от
своего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих
услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью

Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному адресу Клиентом.

1.2. Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязан;

2.1 .1. Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов).

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение.

2.2.2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора,
возмещаются Клиентом в полном объеме. Для этого Исполнитель выставляет
калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на
оплату.

3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

3.4. По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, по
результатам проведенных работ, а также счет на оплату. Клиент обязуется оплачивать
услуги Исполнителя при получении счета и подписания акта
выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие
при выполнение им обязательств по договору и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

4.2. Ущерб возмещается Исполнителем в следующем размере:

– в случае утраты – в размере его стоимости;

– в случае повреждения мебели – в сумме, на которую понизилась её стоимость.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Cрок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон ,либо по
истечений 5 (пяти) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении
Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.

6.3. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

От Исполнителя____________________________

Клиент:

от Клиента_________________________

Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке

  1. Предмет договора
  2. Требования заказчика к предмету подряда
  3. Условие выполнения работ
  4. Порядок расчетов
  5. Контроль заказчика за ходом выполнения работ
  6. Срок действия настоящего договора
  7. Ответственность сторон
  8. Порядок разрешения споров
  9. Изменение условий настоящего договора
  10. Дополнительные условия
  11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  12. Подписи сторон

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, и перевозке

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, ниже перечисленные работы:

  • Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку мебели, и упаковку имущества Заказчика из помещений по адресу: ______________________________. В помещение по адресу ______________________________.
  • По окончании работ Исполнитель обязан по желанию Заказчика распаковать и расставить мебель и предметы интерьера по местам, также вывезти после работы отходы упаковочных материалов.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные услуги в установленные сроки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА

2.1. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы.

2.2. Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями.

2.3. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

2.4. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности перевозимого имущества.

2.5. При перевозке Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества и за сохранность его товарного вида в случае страхования ответственности Исполнителя перед Заказчиком (или собственником груза).

2.6. Исполнитель обязуется:

  1. определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу подвижного состава к пунктам погрузки, во время, указанное в заявке на перевозку груза;
  2. принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по Договору грузов, за исключением форс-мажорных обстоятельств;

3. УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

  1. иметь подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки.
  2. разгрузочно-погрузочные площадки и механизмы подъёма (лифты) в исправном состоянии, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение грузов, и необходимое маневрирование автомобилей.

3.2. Заказчик обязуется предварительно подготовить груз к перевозке и сопроводительные документы на груз, а также в случаях необходимости предоставить пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки груза.

3.3. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за трое суток.

3.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки.

3.5. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая сумма договора равна __________ рублей.

4.2. Заказчик производит оплату за услуги Исполнителя путём внесения предоплаты 100% суммы договора.

4.3. Обязательства Заказчика по отношению к Исполнителю считаются выполненными в том случае, если произведено зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном объёме.

5. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

5.2. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» _______________2016 г., и действует до момента окончания выполняемых работ.

6.2. Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае несвоевременного начала выполнения работ Исполнителем, либо их выполнения с существенными нарушениями сроков, Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор.

7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора.

7.3 Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимого груза.

7.4 Исполнитель несет полную ответственность за возможные при транспортировке и погрузке повреждения мебели и предметов интерьера в случае заключения дополнительного договора о страховании своей ответственности перед Заказчиком.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с другой стороны.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Все исправления в настоящем договоре имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

10.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности сотрудничества.

Договор подряда на сборку офисной мебели

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на сборку офисной мебели

Общество с ограниченной ответственностью «Бета» , именуем ое в дальнейшем » Заказчик «, в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича , действующ его на основании устава , с одной стороны, и Михалков Сергей Сергеевич , именуем ый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить из материалов и с помощью оборудования Заказчика работы по с борке офисной мебели в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 3 , в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные работы.
1.2. Перечень мебели, которая подлежит сборке Подрядчиком, приведен приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей без НДС .
2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) дней п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ )»>после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика .
2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем лимит расчетов наличными «>перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не входит в стоимость работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком. В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3 . СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом :
– начальный срок : 13 марта 2015 года ;
– конечный срок : 27 марта 2015 года .
3. 2 . Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами.

4 . ПРАВА И ОБЯЗА ННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1. 1 . Выполнить работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.
4.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
4.1.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;
– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ;
– иных обстоятельств, которые могут повлечь изменение сроков или стоимости работ.
4.1. 5 . Уведом и ть Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее 1 (одного) дня с момента завершения работ.
4 .1. 6 . Не позднее 2 (двух) дней с момента завершения работ представлять Заказчику акт сдачи-приемки работ.
4 .1. 7 . Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4 .2. Подрядчик вправе:
4 .2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ .
4 .2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком .
4.2.3. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
4.2.4. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4 .3. Заказчик обязан :
4.3.1. Обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.2. Заказчик обязан поставить материалы и оборудование в течение 2 (двух) дней после заключения настоящего Договора.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3.3. Произвести своевременную оплату работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные разд. 2 настоящего Договора.
4.3.4. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4 .3. 5 . Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика .

4 .4. Заказчик вправе:
4 .4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой П одрядчико м , не вмешиваясь в его деятельность.
4 .4. 2 . В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Подрядчика настоящего Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от выполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.
4 .4. 3 . В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Д оговора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика :
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.4.5. Запрашивать у Подр я дчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1. настоящего Договора, устно уведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
5.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок не позднее 2 (двух) дней с момента получения устного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
5.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

6 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

6 .1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.2. Если Подрядчик не представит результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора, то он обязан возместить реальный ущерб, причиненный Заказчику.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п. 3.1 настоящего Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 процента от стоимости работ за каждый день просрочки .
6.4. Заказчик вправе удержать сумму пеней , указанн ую в п. 6.3 настоящего Договора, из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику по условиям настоящего Договора.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору .
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях , когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9 . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9 .1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отраж ения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.
9 .2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.

10 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. 1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10 .2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10 . 3 . Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10 . 4 . В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11 . АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик :
Общество с ограниченной ответственностью «Бета»
Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
ИНН/КПП 7736046991 / 775001001
Р/с 30232810200000000003 в АКБ «Траст»
К/с 30101810600000000957
БИК 044525957
Т ел.: 8 (495) 123 45 67
Факс: 8 (495) 123 45 67
e — mail : beta@mail.ru

Подрядчик:
Михалков Сергей Сергеевич
Паспорт: серия 46 10 № 102525
выдан Отделением по району Тропарево-Никулино ОУФМС России по г. Москве 29.06.2010
Адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 28, к. 2, кв. 115

Договор сборки мебели образец

Договор подряда сборки мебели


ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Клиент обязан; 2.1 .1. Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов). 2.2. Исполнитель обязан: 2.2.1.

Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение. 2.2.2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, возмещаются Клиентом в полном объеме. Для этого Исполнитель выставляет калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на оплату. 3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*. 3.4.

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами.

Заказчик обязан:2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;2.2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;2.3.

Исполнитель имеет право:2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.2.4.

Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ

Договор подряда на изготовление и сборку мебели

Заключение договора Договор считается заключенным (таким, что вступил в силу) с момента его подписания, если в нем прописаны все существенные условия (см.

«Существенные условия договора»).

Изменение и расторжение Изменение договора или его расторжение осуществляется при согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения. Оно должно быть заключено в той же форме, что и сам договор. Договор может быть разорван, в том числе путем одностороннего отказа, порядок которого указывается в договоре.

Трудовой договор со сборщиком мебели

Эскиз обязательно должен быть согласован обеими сторонами.

Перечень мебели, которая подлежит сборке Подрядчиком, приведен приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч)рублей без НДС.2.2.

Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) днейпосле подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика.2.3.

Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не входит в стоимость работ, указанных в п.

2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком. Основные потребности

Договор на сборку мебели

Расходы ЗАКАЗЧИКА, связанные с исполнением настоящего Договора, возмещаются ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме.

Для этого ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет счет на оплату. 3.2. После выполнения работ, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить счет, выставленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в течение 5-ти календарных дней с момента получения счета.

4.3. Стоимость обязанностей услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору.

4.4. По желанию ЗАКАЗЧИКА — ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять акт выполненных работ, по результатам проведенных работ, а также счет на оплату.

Клиент обязуется оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ при получении счета и подписания акта выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие при выполнение

1.3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).

1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет _______ месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки. При наступлении событий, предусмотренных п.

Договор подряда на сборку офисной мебели

2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком.

В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:– начальный срок: 13 марта 2015 года;– конечный срок: 27 марта2015 года.3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами.4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1.

Договор сборка мебели образец

Сведения о том, кто осуществляет доставку, а также на кого из сторон ложатся расходы; В соглашение должны быть внесены сведения об адресе доставки мебели.

Стоит внимательно проверить правильность внесенного адреса; Продавец должен указать по согласованию с покупателем период времени или конкретную дату, в соответствии с которой будет осуществлена доставка; Во многие соглашения включают сведения о том, как будет подниматься изделие наверх; Порядок составления акта приема-передачи товара; Процедура сборки мебели, а также стоимость этой услуги, если она будет оказываться продавцом; Период, в течение которого действует гарантия на приобретенный товар. После того, как сторона ознакомилась с соглашением и его положения были согласованы, стороны ставят свою подпись в конце документа. Также указывается их адрес и прочие реквизиты.

Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке

Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

2.4. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности перевозимого имущества. 2.5. При перевозке Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества и за сохранность его товарного вида в случае страхования ответственности Исполнителя перед Заказчиком (или собственником груза).

Договор оказания услуг на сборку мебели

Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, ниже перечисленные работы: Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку мебели, и упаковку имущества Заказчика из помещений по адресу:. В помещение по адресу. По окончании работ Исполнитель обязан по желанию Заказчика распаковать и расставить мебель и предметы интерьера по местам, также вывезти после работы отходы упаковочных материалов. Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные услуги в установленные сроки. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы. Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями.

Договор оферты

Москва ввод даты г. Исполнитель обязан: 2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели. Ущерб возмещается Исполнителем в следующем размере: — в случае утраты — в размере его стоимости; — в случае повреждения мебели — в сумме, на которую понизилась её стоимость. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров ,спор подлежит разрешению Арбитражным судом г, Москвы в соответствии с законодательством РФ. Срок действия договора 8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 8.

Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон ,либо по истечений 5 пяти дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Мытищи, Олимпийский пр-т 10 , МО, г. Москва pereezdik mail.

Публичный договор подряда (ФЛ)

Поиск в тексте Вопрос: Наша организация зарегистрирована в Московской области в г. Щелково и занимается оказанием бытовых услуг населению, в частности изготовлением кухонной и прочей корпусной мебели ОКУН по индивидуальным заказам. Данный вид услуг согласно п. В услугу по изготовлению мебели включается доставка комплекта мебели на адрес заказчика и сборка этой мебели на дому. В договоре с клиентом стоимость доставки и сборки на дому отдельными суммами не выделяется. Организация оказывает эти сопутствующие услуги частично своими силами, частично нанимает подрядчиков. Считаются ли доставка и сборка мебели на дому отдельными видами предпринимательской деятельности, и по ним необходимо вести раздельный учет и применять общий режим налогообложения, или же они рассматриваются как неотъемлемые сопутствующие услуги по изготовлению мебели и физические показатели по ним участвуют в расчете ЕНВД по оказанию бытовых услуг населению — изготовление мебели?

Москва ввод даты г. Исполнитель обязан: 2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели. Ущерб возмещается Исполнителем в следующем размере: — в случае утраты — в размере его стоимости; — в случае повреждения мебели — в сумме, на которую понизилась её стоимость. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров ,спор подлежит разрешению Арбитражным судом г, Москвы в соответствии с законодательством РФ. Срок действия договора 8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 8.

ЕНВД: оказание услуг по доставке и сборке реализуемой организацией кухонной и прочей мебели

Акцепт оферты создает договор. Товары — мебель, производимая и поставляемая фабрикой в соответствии с Договором. Предмет договора 2. Права и обязанности сторон 3. Устанавливаются следующие сроки передачи товара мебели : — срок исполнения заказа на нестандартную мебель на заказ до 40 дней; — срок исполнения заказа на стандартную мебель от 5 до 12 дней. В момент приемки товара осуществить проверку по количеству, качеству, ассортименту, ознакомиться с гарантийными обязательствами фабрики и правилами эксплуатации мебели, подписать документы, удостоверяющие получение товара. Срок устранения недостатков исчисляется с момента предъявления претензии в письменном виде в течение гарантийного срока на товар и составляет 45 дней. Реальная стоимость товаров и услуг определяется в ходе согласования сторон, а именно покупатель, фабрика, агент.

Договор на сборку мебели

Заявка — Заказ на услуги по сбору мебели, оказываемые Исполнителем для Пользователя. В соответствии с пунктом 3 статьи ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Публичном договоре оферте. Заполнение на сайте Исполнителя www. В связи с вышеизложенным, Пользователь обязуется внимательно изучить текст данного Договора и если он не согласен с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает ему отказаться от его заключения. Акцепт настоящего Договора свидетельствует о том, что Пользователь понимает значение своих действий, все условия Договора ему понятны, Пользователь не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, и т. Пользователь гарантирует, что имеет полное право и полномочия на заключение и исполнение настоящего Договора. Исполнитель выполняет работы своими силами либо путем привлечения к исполнению работ третьих лиц. Пользователь обязуется обеспечить Исполнителя всеми необходимыми для исполнения работ материалами. Исполнитель обязуется: 3. Выполнить все работы по настоящему договору надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

Договор на оказание услуг по изготовлению мебели

Образец договора оказания услуг по сборке мебели образец договора оказания услуг по сборке мебели Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. Типовой договор на работы по демонтажу, образец договора на. Поставщик окажет услугу по сборке и установке мебели по адресу Заказчика в г. Договора, Поставщик выплачивает Заказчику за. В полном соответствии с условиями договора я произвела оплату по договору, в том числе, кроме стоимости мебели, оплатила услуги по сборке. Образцы договоров: Договор аренды нежилого помещения — Договор к Заказчику. Также организация оказывает услуги по доставке и сборке произведенной мебели по месту нахождения. Представленный текст является образцом договора оказания услуг по ремонту. В случае непредставления Заказчиком в указанный срок образца светильника, Исполнитель не несет ответственности за. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Что нужно предусмотреть Предмет договора на изготовление По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы. На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке

Москвы, Московской области , в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Организация услуг по сборке мебели осуществляется Исполнителем с соблюдением условий и порядка определенных данным договором. Заявка на услугу получается Исполнителем от Заказчика по электронной почте, после чего Исполнитель самостоятельно договаривается с получателем услуги о дне и времени сборки. Сборка должна быть произведена не позднее 5-ти рабочих дней после получения заявки, если в заявке отсутствуют дополнительные условия, либо не позднее даты оговоренной с получателем услуги. В случае, если заявка не соответствует требованиям, указанным в пункте 2. Исполнитель обеспечивает прибытие бригад сборщиков на адрес указанный Заказчиком, с необходимым инструментом. Исполнитель самостоятельно определяет количество сборщиков необходимых для выполнения услуги. Исполнитель самостоятельно контролирует своевременное прибытие бригад на сборку.

А что является предметом договора о чем конкретно договариваются между собой ИП : один собирает для другого мебель в его магазине или один ищет клиентов заказчиков сборки для другого или что-то еще? Опишите условия сделки чуть подробнее. Добрый вечер! Суть дела в том, что ИП интернет магазин продает мебель ФЛ своих сборщиков не имеет, поэтому хочет заключить договор с другим ИП который оказывает услуги сборки мебели. ФЛ покупают мебель у интернет магазина и заказывают сборку, но эту сборку интернет магазин оказывает не сам, а другое ИП. Цена сборки включена в стоимость товара. Этот договор хочется заключить на продолжительный срок примерно год , только можно ли так? Это все похоже на договор подряда, если я не ошибаюсь договор подряда заключается на определенную работу, и срок действия такого договора заканчивается после подписания акта. А нам не хочется на каждый заказ сборку заключать с ИП новый договор, хочется заключить один на год и на его основании отправлять ИП исполнителю заявки на сборку. Заранее спасибо!

Документы Договор на оказание услуг по сборке кухонной мебели Приобретение мебели всегда является значимым событием. Новые предметы интерьера будут длительный период обеспечивать комфорт пользователям. Вот выбрать мебель можно на этом сайте и сразу оплатить доставку. Существенными факторами при проведении покупки любого вида мебели выступают определение с ценой и, соответственно, качеством вышеуказанной продукции. Но совсем не надо забывать о вопросах доставки и дальнейшей процедуры сборки мебели. В нормам действующего законодательства предусмотрено заключение договора на непосредственное предоставление услуг по сборке купленной мебели. Для данной цели между сторонами заключается определенный договор, который регламентирует сборку мебели кухонного назначения.

Они работают с конструкциями любой сложности и стоимости. Выполняют разборку или сборку мебели оперативно. Ее целостность, сохранность гарантируется. Организуем доставку Если нужно, доставим ваше имущество по нужному адресу. У нас большой автопарк, поэтому мы подберем транспорт нужных характеристик в зависимости от объема и веса груза.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector