1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на создание сайта с юридическим лицом

Образец договора на разработку веб-сайта, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ЗАКАЗА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать web-сайт в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1) и Календарным планом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Для обеспечения проведения работ по настоящему Договору Заказчик:

1.2.1. назначает специалистов для подготовки и согласования частных заданий при выполнении работ по настоящему Договору;

1.2.2. предоставляет все необходимые материалы для разработки web-сайта в электронном виде в течение календарных дней с момента подписания настоящего Договора;

1.2.3. предоставляет ответы на возникшие вопросы при выполнении работ по настоящему Договору в течение рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель гарантирует, что данный Договор не нарушает Авторских прав третьих лиц.

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные права на Дизайн web-сайта:

2.2.1. право публичного показа оригинала Дизайна или его экземпляра и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;

2.2.2. право на воспроизведение Дизайна – изготовление одного и более экземпляров Дизайна в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве, без ограничения тиража;

2.2.3. право на переделку или иную переработку Дизайна;

2.2.4. распространение оригинала или экземпляров Дизайна посредством продажи или иной передачи права собственности.

2.3. Права, указанные в п.2.2, передаются на бессрочный период.

2.4. Действие передаваемых исключительных и неисключительных имущественных прав распространяется на всю территорию Российской Федерации, а также на территорию иных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

2.5. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать Дизайн самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

2.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, именуемых далее Соисполнители, для исполнения настоящего Договора. Ответственность за действия Соисполнителей несет Исполнитель.

2.7. Всю ответственность за размещаемую на web-сайте информацию несет Заказчик.

2.8. Заказчик обязан разместить у себя на сайте информацию об Исполнителе и ссылку на сайт Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ СДАЧИ РАБОТ

3.1. Исполнитель выставляет Заказчику счета на оплату оказанных Услуг на основании настоящего Договора.

3.2. Стоимость Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, устанавливается в соответствии со счетом-протоколом договорных цен (Приложение №3).

3.3. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в два Этапа.

3.4.1. Первый Этап предусматривает авансовую оплату в размере % от Стоимости услуг по настоящему Договору (согласно п.3.2). На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение банковских дней после даты подписания настоящего Договора.

3.4.2. Второй Этап предусматривает оплату оставшейся части Стоимости услуг по настоящему Договору ( % от Стоимости услуг, предусмотренной п.3.2.) после завершения выполнения работ по настоящему Договору. На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение банковских дней с момента завершения сдачи-приемки работ.

3.5. Оплата счета производится в течение банковских дней с момента выставления. Заказчик признается выполнившим свои обязательства по оплате счета с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в уполномоченном им банке.

3.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру не позднее календарных дней с момента подписания Сторонами Акта Сдачи-Приемки. Счет-фактура направляется Заказчику курьером или по почте.

3.7. Устанавливается следующий порядок сдачи-приемки работ по настоящему Договору:

3.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение дней, с момента завершения работ.

3.7.2. По результатам приемки работ Стороны либо подписывают Акт Сдачи-Приемки работ, либо, при наличии мотивированных претензий к качеству и содержанию выполненных работ, Заказчик составляет и передает Исполнителю Акт Претензий. Под мотивированными претензиями понимаются претензии, соответствующие п.1.1 настоящего Договора, согласно которому производились принимаемые работы.

3.7.3. Исполнитель исправляет допущенные им недоработки, указанные Заказчиком в Акте Претензий. При этом Исполнитель имеет право не принимать к исполнению немотивированные претензии Заказчика. Под немотивированными претензиями понимаются претензии, не соответствующие п.1.1 настоящего Договора. Наличие немотивированных претензий фиксируется Исполнителем в Акте Отказа.

3.7.4. В любом случае, при разрешении спорных ситуаций, возникающих в процессе сдачи-приемки работ, Стороны руководствуются доброй волей, здравым смыслом и критериями, заложенными п.1.1 настоящего Договора.

3.8. Передача программного обеспечения web-сайта производится Исполнителем путем установки на сервер Заказчика и передачи архивной копии на диске.

3.9. По согласованию сторон Исполнитель имеет право досрочно сдать работы, а Заказчик – принять выполненные работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик несет ответственность за нарушение установленных настоящим Договором сроков оплаты услуг, оказываемых Исполнителем. В случае просрочки оплаты оказываемых услуг Заказчиком, срок начала предоставления услуг отодвигается на количество дней, соразмерно допущенной просрочки платежа.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло вследствие стихийного бедствия, введения военного положения, а также войны, военных действий и других событий, квалифицируемых как форс-мажорные, возникших после подписания настоящего Договора и оказавшие непосредственное влияние на исполнение обязательств по Договору.

5.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на исполнение настоящего Договора в течение времени его действия, срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия таких обстоятельств.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям настоящего Договора.

6.2. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность Материалов, передаваемых Исполнителю Заказчиком. Исполнитель обязуется не разглашать информацию об особенностях деятельности компании Заказчика, за исключением случаев предусмотренным законодательством РФ.

6.3. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в течении срока действия настоящего Договора и в течении по окончании срока его действия.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между Сторонами, связанные с действием настоящего Договора решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования путем переговоров рассматриваются в Московском городском арбитражном суде в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор распространяет свое действие до полного выполнения Сторонами всех его условий, за исключением оговоренных в Договоре случаев его досрочного расторжения.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик и Исполнитель могут в любое время в одностороннем порядке досрочно прекратить действие договора, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за дней до предполагаемого момента расторжения.

9.2. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора он обязан выплатить Исполнителю часть вознаграждения соразмерно фактически оказанным услугам.

9.3. В случае отказа Исполнителя от настоящего Договора он обязан возместить Заказчику документально подтвержденные расходы, произведенные в связи с заказом услуг по настоящему Договору.

9.4. В случае прекращения деятельности или ликвидации одной из Сторон порядок расторжения нестоящего Договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатных консультаций по развитию и поддержке web-сайта со дня выполнения работ.

10.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличивать сроки работ и соответственно переносить даты, указанные в Календарном плане (Приложение №2) на время задержки выполнения Заказчиком условий, оговоренных в п.1.2.

10.3. Заказчик имеет право на продление действия Договора и на дополнительные услуги, которые оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. Исполнитель рассматривает Заявку, Стороны составляют и подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об установлении нового этапа работ, а также о сроках и порядке его оплаты. Заявка прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.

10.4. Согласованные Сторонами изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами. Такие соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме, по факсу или по электронной почте, заверенные подписью и печатью. Стороны признают юридическую силу документов переданных по факсу или по электронной почте при последующем предоставлении оригиналов.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Исполнителя.

10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

  • Приложение №1 – Техническое задание.
  • Приложение №2 – Календарный план выполнения работ.
  • Приложение №3 – Счет-протокол договорных цен на оказание услуг.

Договор на разработку сайта: что нужно знать заказчику и исполнителю

По договору на разработку сайта компания или ИП получает от контрагента программный продукт, который размещают на сервере самой компании или у стороннего провайдера. Как заключить договор.

Что такое договор на разработку сайта или другого веб-продукта

Договор на создание сайта или иных digital-продуктов (например, мобильных приложений) является договором либо подряда, либо авторского заказа. Это зависит от статуса стороны исполнителя и подробностей заказа. Иногда участники отношений, а также некоторые судьи считают разработку оказанием услуг, а не выполнением работ, однако это не представляется правильным.

От правильной квалификации зависит очень многое: начиная от структуры самого договора, заканчивая возможностью расторгнуть отношения в одностороннем порядке и требовать возмещения причиненных убытков. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понимать сущность терминов «возмездное оказание услуг», «выполнение работ» и «авторский заказ»:

  1. Возмездное оказание услуг подразумевает соглашение между сторонами о том, что исполнитель принимает на себя обязательства по совершению определенных действий, а заказчик оплачивает оказание услуг исполнителем. В договоре не обязательно должна быть четко оговоренная цель (например – создание сайта), которая преследуется сторонами, важен сам процесс. Сделка регулируется главой 39 Гражданского кодекса РФ.
  2. Выполнение работ на первое место ставит не деятельность исполнителя, а именно результат его деятельности. Так, при разработке сайта заказчик хочет получить по договору результат: совокупность файлов, связанных программой и размещенных на хостинге или переданных заказчику. Иными словами, заказчику зачастую не важно, как именно сайт будет разработан. В договор на создание сайта предметом является не процесс его разработки, а итог. Сделка регулируется главой 37 Гражданского кодекса РФ.
  3. Авторский заказ имеет место быть, когда по заданию заказчика автор своим творческим трудом создает произведение, являющееся результатом интеллектуальной деятельности, и передает его заказчику. Такой договор заключают только с физическим лицом. Сделка регулируется статьей 1288 Гражданского кодекса РФ.

Полезные статьи в журнале «Юрист компании»

То есть договор на разработку сайта относится к:

  • выполнению работ либо
  • авторскому заказу. Во втором случае разработчик не просто компилирует готовые шаблоны и совмещает с материалами, которые предоставил заказчик, а самостоятельно в рамках договора создает различные объекты интеллектуальной собственности.

Несмотря на то, что элементы договора оказания услуг также могут присутствовать в договоре, следует помнить, что сам процесс создания сайта для заказчика не важен, и нормы о возмездном оказании услуг на договор о создании сайта распространяться не будут.

Таким образом, при создании договора на разработку сайта, избегайте фраз «возмездное оказание услуг», «исполнитель» и так далее. Это не значит, что подобные формулировки автоматически делают договор по разработке сайта договором возмездного оказания услуг. Но если дело дойдет до суда, существует вероятность того, что судья не будет разбираться в тонкостях правовой конструкции договора. А если еще и исковое заявление будет составлено неправильно, то совокупность этих ошибок может привести к неверной квалификации договора со всеми вытекающими последствиями.

Что делать, если вы уже заключили договор на создание сайта, фактически составленный по модели об услуга? На квалификацию договора влияет сущность правоотношений сторон, а не название договора и речевые обороты. Хорошей рекомендацией в таком случае будет дальнейшее взаимодействие с другой стороной с уже корректными формулировками и ссылками на нормы закона. Например, при заключении допсоглашений, а также пи написании претензии или подаче иска. При необходимости опирайтесь на постановление Пленума ВС РФ № 49 от 25.12.2018 о толковании договоров.

Как с физическим и юридическим лицом заключают договор о сайте

При подписании договора на разработку сайта подрядчиком может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо. Разберемся в отличиях между ними.

В чем плюсы и минусы заключения с физическим лицом договора на создание сайта

Договор о создании сайта может быть заключен с физическим лицом. При работе с гражданами существуют как плюсы, так и минусы:

  1. Плюсы. Если договор по разработке сайта не заключается с «подставным» физическим лицом намеренно, то такой контрагент удобен компании-заказчику в случае возмещения последствий неисполнения обязательств. Отвечать по договору автор будет своим имуществом (денежные средства на личных счетах в банках, автомобили и т. д.). Если компания выиграет в суде, гражданину можно запретить выезжать за границу. Заказчик сможет автоматически получать часть его доходов на свой счет.
  2. Минусы. Если у гражданина не будет имущества для взыскания, решение в пользу компании может остаться неисполнимым. Если подрядчик окажется мошенником, взыскать убытки будет сложно. Перед сделкой стоит тщательно проверить контрагента.

Учтите, что если соглашение о разработке сайта вы заключаете по модели авторского заказа, контрагентом может быть только гражданин. С компаниями заключают договор подряда.

В чем удобство и риски заключения сделки с юридическим лицом

Юридические лица, то есть искусственно созданные организационно-правовые формы, отвечают по всем обязательствам своим имуществом. Как и при заключении договора по разработке сайта с гражданами, сделки с юридическими лицами обладают своими плюсами, так и минусами:

  1. Если договор на разработку заказывается у юридического лица, известного в этой сфере бизнеса, для заказчика сайта это дополнительная гарантия. В современных реалиях рынка репутация компании работает на подтверждение ее серьезности. Зачастую это обоснованно. Кроме того, у крупных организаций большие обороты, на которые можно будет в судебном порядке наложить арест. Риск подобного ареста и фактической приостановки работы — сильный стимул для подрядчика, чтобы быстро урегулировать конфликт, если он появится.
  2. Если подрядчик недобросовестный и действует, как фирма-однодневка, заказчик рискует потратить время впустую и не вернуть вложенные средства. Без проверки контрагента заключать договор рискованно. Убедитесь, что организация реально существует и в самом деле выполнила заказы, о которых информирует на своем сайте.

Таким образом, заключить договор о создании (разработке) сайта можно как с физическим, так и с юридическим лицом. С гражданином можно заключить сделку либо по модели подряда, либо по модели авторского заказа. От выбранной модели зависят некоторые формулировки в тексте и нормы права, на которые вы будете ссылаться. С компанией используют только модель подряда. Перед сделкой проверяйте контрагентов: портфолио, отзывы, запрашивайте юридическую информацию, в том числе в налоговой.

Что указать в договоре по разработке сайта

Рассмотрим, на что при заключении договора по разработке сайта стоит обратить внимание и заказчику, и подрядчику.

Статья 432 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

  • условия о предмете договора;
  • условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида;
  • все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В отношении договора подряда существенными условиями являются:

  1. Предмет договора. Необходимо как можно детальнее прописать предмет договора о создании сайта – то есть, что представляет собой сайт, что именно понимается под его созданием, какую работу должен выполнить подрядчик и т. д.
  2. Срок договора. Срок выполнения работ можно обозначать конкретной календарной датой либо периодом (например, «в течение 45 дней с момента заключения»). Подрядчику нужно обратить внимание, что сроки могут нарушаться по вине заказчика. Например, он своевременно не утвердил проект в рамках очередной итерации. Пропишите в договоре, как в этом случае сдвигается финальный срок сдачи, а также какую ответственность несет каждая из сторон за нарушение промежуточных и финальных сроков.
  3. Цена договора. Часть судов относит это условие к обязательным. Во избежание проблем пропишите стоимость работ. Удобнее указывать твердую денежную сумму. Кроме общей стоимости сделки, подрядчику следует прописать еще несколько условий. Во-первых, по какой схеме заказчик оплачивает работы (например, по схеме «аванс + оплата после утверждения итогов каждого этапа + финальная оплата»). Во-вторых, сколько заказчик должен заплатить за доработки, если он требует вернуться к предыдущему этапу уже после утверждения его итогов.

Если не было достигнуто соглашение по вышеуказанным условиям в договоре либо в приложениях к нему, сделку признают незаключенной.

Как для договора подряда на разработку сайта сформировать график работ

График производства работ с выделением каждого этапа, его содержания и периода выполнения является неотъемлемой частью договора. Такой график:

  • можно включить в основной договор,
  • вынести в отдельное приложение к договору.

Принципиальной разницы нет, однако удобнее, когда график отражают в отдельном документах. Его можно расписать подробно, и при этом основной договор будет перегружен.

  • подробное содержание каждого этапа работ;
  • календарные даты начала и окончания каждого этапа;
  • конечный результат каждого этапа;
  • время, за которое компания-заказчик должна утвердить промежуточные итоги или принять решение, что нужны доработки;
  • максимальное количество доработок, которое допускают для каждого этапа без доплаты со стороны заказчика.

Иные положения, такие, как порядок сдачи и приемки этапов работ, оплаты (если реализована поэтапная оплата) можно прописать в основном договоре.

Как прописать порядок оплаты

Цену договора необходимо указывать в основном договоре твердой денежной суммой. Порядок оплаты можно указать любой, согласованный сторонами. Пропишите:

  • число, когда заказчик должен платить, или порядок определения дней оплаты;
  • сумму оплаты.

Эти сведения нужно отразить в основном договоре.

Что указать в оговорке об интеллектуальных правах

Помимо вопросов о создании сайта, в договоре нужно урегулировать вопрос перехода исключительных прав на созданный объект.

Пропишите в основном договоре:

  • количество и наименование каждого создаваемого объекта интеллектуальной собственности;
  • гарантию от подрядчика о том, что он будет являться единственным правообладателем (или законным лицензиаром) всех объектов интеллектуальной собственности, включенных в сайт;
  • условие о передаче всех объектов интеллектуальной собственности, включенных в сайт, заказчику, на условиях отчуждения;
  • условие о предоставлении необходимых разрешений в отношении таких объектов, предусмотренные частью 4 Гражданского кодекса РФ;
  • условие о составлении акта сдачи-приемки всех объектов интеллектуальной собственности, включенных в сайт, с момента подписания которого права будут считаться отчужденными.

Согласно закону право по умолчанию получает заказчик, если в договоре нет иных указаний (ст. 1296, 1297 ГК РФ.) Однако заказчику нужно внимательно проверить, что в тексте нет особых условий на этот счет. Иначе может сложиться ситуация, при которой право останется у подрядчика. Для заказчика это создает риск, что когда он начнет пользоваться сайтом, может получить претензии от правообладателя.

Как сотрудника организации привлечь к созданию сайта

Не всегда договор о создании сайта заключается с третьим лицом – компанией, ИП или гражданином. Иногда необходимыми знаниями и навыками для таких работ может обладать один из сотрудников организации заказчика. Сотрудник может:

  • состоять в штате специально для ведения таких работ,
  • выполнять иные функции и взять на себя разработку сайта дополнительно.

Если сотрудник выполняет такую работу, она в соответствии с законом называется «создание служебного произведения». Собственно, служебным произведением и будет являться создаваемый сайт.

Если в обычные трудовые обязанности работника не входит создание служебных произведений, с ним необходимо заключить специальное соглашение о создании и использовании произведения. Максимально подробно пропишите:

  • что именно должен сделать работник;
  • что понимать под термином «интернет-сайт»;
  • сколько компания заплатит за работу и т. д.

После заключения соглашения необходимо составить еще один документ – служебное задание для работника. По сути, это аналоги брифа на сайт для сторонних разработчиков.

По результатам работ необходимо подписать акт о приемке. После этого исключительное право и результат работ будет считаться перешедшим к заказчику.

Если в компании действуют дополнительные правила, которые регулируют ведение работ по созданию сайта, при заключении соглашения необходимо учитывать эти правила.

Договор на создание сайта

Автор документа

  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

Информация к документу

Интернет технологии развиваются с космической скоростью: сегодня интернет является наиболее удобным способом коммуникации. С помощью интернета предприятия и бизнесмены рекламируют свои услуги, привлекают новых клиентов и т.д. Именно поэтому наличие собственного сайта является необходимостью для каждого предприятия или индивидуального предпринимателя.

Создание сайта – распространённая услуга, предлагаемая многими веб-разработичками. Данная сфера правоотношений получила своё чёткое законодательное регулирование.

Особенности составления документа

Законодательство

Договор на создание сайта является договором возмездного оказания услуг. В частности, данная сфера правоотношений получила своё законодательное регулирование в главе 39 ГК РФ.

Важно! Ст. 783 ГК РФ гласит, что нормы, которые связаны с подрядом и бытовым подрядом, применимы также к правоотношениям, связанным с возмездным оказанием услуг. Это статьи 702 – 729 и 730 – 739 ГК РФ.

Но сайт является предметом интеллектуальной собственности. Соответственно, при заключении договора на создание сайта также необходимо учитывать нормы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. В частности, данной сфере правоотношений посвящён раздел VII ГК РФ (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), статьи 1225 – 1551 ГК РФ.

Предмет договора

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Важно! При заключении данного договора необходимо указать веб-адрес сайта, который подлежит созданию. При этом на практике бывают случаи, когда веб-адрес принадлежит разработчику и он предоставляет не только услуги по созданию сайтов, но и услуги, связанные с хостингом. Данный факт необходимо учитывать при заключении договора.

На практике стороны также составляют и подписывают техническое задание, которое является неотъемлемой частью договора. В техническом задании тщательно описывается суть выполняемой разработчиком работы. В частности, в данном документе указывается следующая информация:

  • тематика и назначение сайта;
  • наполнение сайта;
  • процесс разработки (в том числе сбор и анализ информации, разработка дизайна и т.д.);
  • структура сайта;
  • статистика и т.д.

Разработчик должен выполнить работу в соответствии с техническим заданием. Если разработанный сайт не соответствует техническому заданию, заказчик может не принять и не оплатить его.

Оплата услуг

В тексте договора необходимо предусмотреть порядок осуществления оплаты и стоимость оказываемых услуг.

Важно! Стоимость услуг должна быть указана в рублях.

На практике в основном заказчик платит определённую сумму денег в качестве аванса (предоплаты), а остальная часть оплачивается после выполнения всей работы.

Некоторые вопросы интеллектуального права

В соответствии с действующим законодательством работа разработчика является предметом интеллектуальной собственности. Соответственно, в тексте договора необходимо урегулировать вопросы, связанные с авторским правом.

В соответствии с требованиями действующего законодательства разработчик сохраняет за собой свои авторские права и может указать своё имя (наименование) в качестве автора данного сайта.

Но собственником сайта является заказчик.

Важно! В тексте договора необходимо указать момент возникновения права собственности заказчика.

Право собственности заказчика возникает после приёма результатов работы и после полной оплаты предоставленных разработчиком услуг.

Заполненный образец документа

Договор №___
на создание сайта

г. __________ «____»___________ 20__ г.

_________________________________________________________, далее именуемый Исполнитель, и _________________________________________________________далее именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязанности по разработке гипертекстового представления страниц корпоративного WWW-сайта (в дальнейшем — сайт) Заказчика, что является информационной услугой, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу.

. 2. Стоимость и порядок оплаты работ

2.1 Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с техническим заданием (в дальнейшем — ТЗ), подписанным Исполнителем и Заказчиком, которое является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

. 2.2 Оплата работ по разработке сайта осуществляется в следующем порядке:

§ предоплата __________% от стоимости работ, что составляет ___________________ рублей в трёхдневный срок с момента подписания договора;

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием;

3.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ;

3.1.3. Осуществить доработку сайта в случае вынесения замечаний в результате рассмотрения его Заказчиком, но в пределах технического задания (Приложение № 1);

3.1.4. Передать выполненные работы Заказчику по окончании работ и полной оплате по электронной почте или лазерном носителе (компакт-диске);

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Представить в течение трёх дней с момента подписания договора всю необходимую для размещения на сайте текстовую и графическую. информацию;

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем работу по электронной почте или в сети Интернет, и в течение 2 рабочих дней информировать Исполнителя о принятом решении;

3.2.3. Оплатить оказываемые ему услуги в порядке, который указан в п. 2 настоящего Договора.

2.2.3. При выполнении работ раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.

3.3. Исполнитель имеет право сдать предусмотренные данным договором услуги досрочно

3.3. Исполнитель имеет право:

· приостановить исполнение заказанных работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

3.4. Заказчик имеет право:

· проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4. Порядок выполнения и сдачи-приёмки работ

4.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору в течение 3-х рабочих дней с даты получения предоплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего договора.

4.1.1. Заказчику предоставляется ____ вариант(а) дизайна.

4.1.2.Последующие варианты дизайна представленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

4.1.3. Начало разработки сайта считается со дня утверждения дизайна Заказчиком.

4.1.4. Программирование сайта выполняется строго с поставленным ТЗ (Приложение № 1)

4.2 Окончание работ по сайту через ___________ рабочих дней после получения предоплаты, с правом досрочного выполнения.

4.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненной работе, которую Заказчик утверждает в течение двух дней с момента его получения и производит окончательную оплату работ в соответствии с п. 2.2. настоящего договора или даёт мотивированный отказ от приёмки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ сторонами вносится в ТЗ (Приложение № 1), необходимые доработки и сроки их выполнения.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передаётся на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ.

6. Прочие условия

6.1. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный сайт и оставляет за собой право размещать ссылку с указанием координат Исполнителя.

6.2. Право собственности на разработанный сайт переходит к Заказчику в момент приёмки выполненной работы и окончательной оплаты оказанных услуг.

6.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.4. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) дня до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчёты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги Исполнителем, в соответствии с ТЗ (Приложение № 1).

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за корректность размещения сайта в сети Интернет, если это делается собственными силами Заказчика.

6.6. Исполнитель не несёт ответственности за корректность вывода сайта в сети Интернет, если собственными силами Заказчика внесены какие-либо изменения в программный код сайта.

7. Сроки действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения предоплаты по данному договору.

7.2. Договор прекращает своё действие с момента сдачи-приёмки выполненных работ по настоящему Договору и завершения всех взаиморасчётов между Сторонами.

Образец договора на создание сайта от физического лица

Простой образец договора на создание web сайта для частного веб мастера с юридическим лицом.
Скачать бланк договора можно по ссылке.

Во избежании споров и недопонимания между заказчиком и клиентом лучше всего обезопасить свои деловые отношения заключив договор на создания сайта. В договоре четко описывается сроки разработки сайта, стоимость услуг, а так же обязанности сторон. __

Предмет договора

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

ДОГОВОР РАЗРАБОТКИ САЙТА №__

________________________________________________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________________________________________________ действующего(ей) на основании______________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем » Исполнитель «, действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор разработки сайта (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Сайт – совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним доменным именем или ip-адресом и принадлежащая частному лицу или организации.

1.2. Структура сайта – состав и взаимозависимость разделов и страниц сайта.

1.3. CMS – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации процессов управления наполнением (контентом) сайта, сопровождения и администрирования сайта.

1.4. Страница сайта — веб-страница, составная часть сайта.

1.5. Программный компонент (модуль) – функционально завершенный фрагмент CMS, предназначенный для хранения, трансляции, объединения с другими компонентами.

1.6. Дизайн-макет – графическое изображение, иллюстрирующее способ представления страницы сайта.

1.7. Разработка дизайн-макета – создание дизайн-макета в специализированных графических редакторах.

1.8. Веб-страница – интерактивный документ, отображающийся в браузере. Может содержать текст, изображения, анимацию и видео. Состоит из одного или нескольких файлов.

1.9. Шаблон веб-страницы — набор файлов с неизменяемой информацией, на основе которых, совместно с информацией, полученной из базы данных, формируется динамическая веб-страница.

1.10. Динамическая веб-страница – веб-страница, содержимое которой зависит от информации, хранящейся в базе данных.

1.11. Верстка – процесс формирования файлов веб-страниц или шаблонов веб-страниц.

1.13. Внедрение – комплекс работ, направленный на интеграцию отдельного компонента в состав программного обеспечения.

1.14. Доменное имя (домен) – уникальное сочетание символов, по которому можно идентифицировать сайт в сети Интернет или локально-вычислительной сети.

1.15. Веб-сервер – это сервер, взаимодействующий с клиентом по HTTP запросу.

1.16. Клиент — это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу.

1.17. Хостинг-площадка – место физического размещения интернет-сайта.

2. Предмет договора

2.1. » Исполнитель » обязуется выполнить работы и оказать услуги по созданию сайта (далее по тексту – «Сайт», «Работы») в соответствии с требованиями и в объеме, указанными в «Техническом задании» » Заказчика » (Приложение №___ _________________ к «Договору»), которое является неотъемлемой частью «Договора», а » Заказчик » обязуется принять и оплатить «Работы».

2.2. «Техническое задание» разрабатывается » Заказчиком » по согласованию с » Исполнителем «.

3. Срок действия договора

3.1. «Договор» вступает в силу с _________________и действует до _________________

4. Права и обязанности сторон

4.1. » Заказчик » обязуется:

4.1.1. Разработать техническое задание по согласованию с » Исполнителем «.

4.1.2. В присутствии » Исполнителя » осмотреть и принять «Работы» и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных «Договором».

4.2. » Исполнитель » обязуется:

4.2.1. Выполнить «Работы», указанные в «Техническом задании», в сроки, установленные в договоре

4.2.2. Разработать структуру «Сайта».

4.2.3. Осуществить разработку «Сайта» на основе CMS

4.2.4. Разработать программные компоненты.

4.2.5. Произвести работы по установке, настройке, конфигурированию (внедрению) программных компонентов в CMS «Сайта».

4.2.6. Разработать дизайн-макеты страниц «Сайта» по согласованию с » Заказчиком «, осуществить верстку (разработку) и внедрение шаблонов веб-страниц «Сайта». Правообладателем разработанных дизайн-макетов, шаблонов веб-страниц «Сайта» является » Заказчик «, при этом » Исполнитель » не вправе использовать разработанные дизайн-макеты и шаблоны веб-страниц «Сайта» для собственных нужд.

4.2.7. Зарегистрировать доменное имя на имя и за счет » Заказчика «.

4.2.8. Разместить «Сайт» на хостинг-площадке _______________________ на срок _______________________

4.3. » Заказчик » вправе:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество «Работ», не вмешиваясь в деятельность » Исполнителя «.

4.3.2. Отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков, если » Исполнитель » не приступает своевременно к исполнению «Договора»

4.4. » Исполнитель » вправе:

4.4.1. Привлекать на договорной основе лиц для выполнения «Работ», за действия которых он несет ответственность, как за свои собственные.

4.4.2. Не приступать к «Работам», а начатые «Работы» приостановить или отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение » Заказчиком » своих обязанностей по «Договору» препятствует исполнению «Договора» » Исполнителем «, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение » Заказчиком » указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата начала «Работ»: ______________________. Дата окончания работ: ___________________________

5.2. Сроки начала и окончания «Работ» по «Договору» переносятся » Исполнителем » в одностороннем порядке на период просрочки исполнения » Заказчиком » встречных обязательств, предусмотренных п. 4.1 «Договора».

6. Стоимость работ, услуг и порядок расчетов

6.1. Стоимость «Работ» по «Договору» составляет _________________ ( прописью ) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» » Заказчик » оплачивает в после приема выполненных работ.

6.2. Оплата по «Договору» производится в следующем порядке: в срок до ___________________ _________________________ . » Заказчик » производит предварительную оплату в размере ______________________________ ( прописью ) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» » Заказчик » оплачивает в после приема выполненных работ.

6.3. Способ оплаты по «Договору»: перечисление » Заказчиком » денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет » Исполнителя «. При этом обязанности » Заказчика » в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком » Заказчика » со счета » Заказчика «.

7. Ответственность сторон

7.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

7.2. Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

7.3. Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

7.4. Ответственность » Заказчика «:

7.4.1. В случае несвоевременной оплаты «Работ» » Исполнителю » в соответствии с условиями «Договора» » Заказчик » обязуется выплатить » Исполнителю » пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. » Заказчик » освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине » Исполнителя «.

7.5. Ответственность » Исполнителя «:

7.5.1. В случае несвоевременного выполнения этапа «Работ» » Исполнитель » обязуется выплатить » Заказчику » пени за каждый день просрочки в размере _______ процентов в день от стоимости этапа «Работ» по «Договору» за каждый день просрочки, но не более _____ процентов. При этом » Исполнитель » освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине » Заказчика «.

8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

8.2. Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение ________ ______ календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 16 «Договора».

9.3. Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: ___________________________________________. Такие претензионные письма имеют юридическую силу. ______

__________________________________________________________________________________________ . Такие претензионные письма имеют юридическую силу.

12.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет _________________________

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет ______________ _________________________ рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

10. Прочие условия

10.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2. Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

10.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

10.4. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

11.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

11.2. «Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее __________ _______________ календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3. «Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

12. Прочие условия

12.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

12.2. Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

12.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

12.4. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

13. Список приложений

13.1. Приложение№___ — «Техническое задание на разработку сайта».

Договор на создание Интернет-сайта

Договор предусматривает создание Интернет-сайта физическим лицом по заказу юридического лица

Договор на создание Интернет-сайта

Город _______________
Дата заключения:__ _______ 20__ года

Гражданин РФ _____________ (Ф. И. О.), __.__.____ года рождения, паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан ________ код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ______________________________________________, в лице ____________________________ ____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию Интернет-сайта для размещения в сети Интернет по адресу: ____________ (далее — сайт) согласно требованиям Технического задания Заказчика (Приложение к настоящему Договору) (далее — ТЗ) и в соответствии со Сметой работ (Приложение к настоящему Договору), в которой определены стоимость и сроки выполнения работ.
1.2. Дата начала работы сайта в Интернете — ___ __________ 20__ г.
1.3. Эскизы дизайна сайта согласовываются Сторонами и фиксируются в дизайн-макете (приложение к настоящему Договору).
1.4. Настоящим Договором предусмотрено отчуждение Заказчику исключительного права на сайт, который должен быть создан Исполнителем.
1.5. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на сайт использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной страницы сайта.

2. Определение терминов

2.1. «Сайт» – код специальных компьютерных программ, позволяющих использовать их при работе в Интернете посредством веб-браузера, представленный в электронном виде, принадлежащий одному конкретному лицу. Сайт представляет собой совокупность информации и программно-аппаратного обеспечения Заказчика, объединенную под одним адресом (доменным именем), расположенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2. «Поддержка сайта» или «Сопровождение сайта» – услуги со стороны Исполнителя по бесперебойной работе сайта Заказчика и обновлению информации на нем.
2.3. «Дизайн сайта Заказчика» – оригинальный графический образ, включающий оригинальное сочетание цветовой гаммы, шрифта, расположение изображений и текста в комплексе.

3. Описание сайта

3.1. Сайт состоит из следующих частей:
* программы, размещенные на арендованном Исполнителем (или: Заказчиком)
* дисковом пространстве: ____________ (наименование, реальный и виртуальный адреса провайдера)
* графические и текстовые файлы, обеспечивающие сборку и выдачу html-кода и файлов данных в интернет-соединение (базовое программное ядро);
* закрытая паролем система администрирования данных, участвующих в информационном взаимодействии с браузером пользователя;
* дополнительные программные модули, расширяющие интерактивные возможности базового программного ядра системы;
* аудиовизуальные компоненты сайта, доступные посетителям в интерактивном режиме;
* блог;
* рекламное пространство.
3.2. Сайт создается для использования ____________ (указать цель использования).

4. Обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ по созданию сайта не позднее трех рабочих дней с момента получения предоплаты, размер и порядок выплаты которой предусмотрены настоящим Договором.
4.2. Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в соответствии с ТЗ в рамках утвержденной Сметы.
4.2.1. Датой окончания работ по созданию сайта следует считать момент доступности разработанного сайта в Интернете для посетителей, при этом работы должны быть окончены не позднее ________ дней со дня начала работ.
4.3. Работы выполняются с использованием оборудования и техники Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязуется в установленные сроки предоставить Заказчику:
* акт выполненных работ по разработке дизайн-макета;
* акт выполнения действий по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем.
4.5. Исполнитель оказывает методическую помощь Заказчику в подготовке исходных данных для размещения на сайте.
4.6. По мере необходимости Исполнитель на основании дополнительного соглашения выполняет работу по модернизации и доработке функциональных и интерактивных сервисов сайта, проводит работы по устранению программных ошибок в работе сайта.
4.7. Изменение дизайна сайта, добавление новых разделов (модулей), внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, Исполнитель выполняет в рамках отдельного договора на основании отдельного технического задания.

5. Обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Исполнителю данные об информационном наполнении сайта (текстовую и графическую информацию). Данные об информационном наполнении сайта должны быть предоставлены в электронном виде на следующем носителе: _____________.
5.2. Заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставить пароли доступа к сайту и домену;
5.3. Заказчик обязуется в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставить Исполнителю контактную информация одного лица, ответственного за постановку задач и приемку услуг со стороны Заказчика;
5.4. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю стоимость разработки сайта.
5.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости. Для проведения дополнительных работ согласовываются и оформляются в письменном виде дополнения к ТЗ, которые должны быть согласованы и подписаны Сторонами.

6. Стоимость работ, порядок и сроки расчетов

6.1. Стоимость работ определена в Смете.
6.2. Заказчик обязуется в течение ____________ с момента ____________ уплатить Исполнителю предоплату в размере: ____________ (____________) рублей.
6.3. Оставшуюся часть стоимости работ, сумма которой определяется на основании Сметы за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю в течение __ банковских дней после получения оригинала счета Исполнителя и акта выполнения действий по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем.

7.1. Стороны обязаны обеспечивать сохранность конфиденциальной информации, полученной для обеспечения выполнения обязательств по настоящему договору. Стороны не имеют права предоставлять третьим лицам конфиденциальную информацию по настоящему договору.
7.2. Исполнитель обязуется сохранять в тайне следующую коммерческую информацию, которую он получил от Заказчика во время срока действия настоящего Договора:
____________
____________ .
7.3. Использованные в работе по настоящему договору программные коды являются коммерческой тайной Заказчика и не могут быть переданы Исполнителем третьим лицам без согласия Заказчика.
7.4. Обязательства по соблюдению условий конфиденциальности сохраняются в течение срока действия настоящего договора и 5 (пяти) лет после его окончания.

8. Сопровождение сайта

8.1. При необходимости Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику поддержку и техническое обслуживание сайта после сдачи работ по настоящему Договору на основании отдельного договора в соответствии с утвержденной Сторонами стоимостью.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата суммы предоплаты, уплаченной Заказчиком на основании п. 6.2 настоящего Договора, а также потребовать уплаты неустойки в размере _________ (_______________) рублей, но не более суммы реального документально подтвержденного ущерба, причиненного Заказчику.
9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков уплаты денежных сумм, предусмотренных п. п. 6.2 и 6.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ___ за каждый день просрочки.
9.3. Спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон или, в случае если Стороны не могут прийти к соглашению, в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия договора. Порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
10.2.1. по соглашению сторон;
10.2.2. при нарушении Исполнителем условий о сроках более чем на 10 рабочих дней,
10.2.3. при нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг по договору более чем на 10 рабочих дней;
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Исполнителя за 10 дней до даты расторжения. В случае досрочного расторжения Заказчиком, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически оказанные им услуги на основании выставленного Исполнителем счета при отсутствии вины Исполнителя и принять оказанные Исполнителем услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг. Стоимость оказанных услуг должна быть подтверждена Исполнителем.

11. Сдача-приемка работ

11.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов приемки выполненных работ: первый — после разработки дизайн-макета, второй — после открытия доступа к сайту в Интернете под паролем, третий — после окончания всех работ.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13. Отдельные положения

13.1. Стороны констатируют, что Исполнитель не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.
13.2. Согласованная стоимость услуг (работ) не включает налог на доходы физических лиц (13%).
13.3. Заказчик является налоговым агентом в связи с чем НДФЛ за Исполнителя, а также обязательные платежи во внебюджетные фонды, перечисляются Заказчиком.

Приложения:
1. Техническое задание
2. Смета
3. Дизайн-макет
4. Форма акта выполненных работ по разработке дизайн-макета.
5. Форма акта выполнения действий по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector